2 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/08(水) 17:09:07.71 ID:XLXdiTbS
所長>左遷>格下げ>退職
3 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/08(水) 17:19:18.16 ID:PXMCNZYT
社員もこれだけ大々的に全国放送されたら会社居づらくなるよね…
社内でも噂されるだろうし
捜索打ち切り
>>2 それだけで済まない 刑事訴訟の被告人は逃れられない。
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/build/1250929722/ 161:one◆kbnkBtKm5. :2011/12/28(水) 17:36:42.33 0 [sage]
>>159 まあ、初心者だw
考えてみれば私が親戚に不倫バレるだけで
親戚について悪いこと書いたわけじゃないからどうでもいいや
860 : 名無しさんといつまでも一緒 : 2011/10/13(木) 19:37:03.12 0
(略)
阪大工学部出た従兄弟が○林組で大規模地下空間の設計している
理工学科は何になるの?
親戚に経済学部や外大以外、女まで建築設計が多い
理工はいない
923 : 名無しさんといつまでも一緒 : 2011/10/13(木) 21:22:47.39 0
(略)
私は、府立高校から東京の美大だから学力どうこういわれても困る
旦那は早慶どちらかの法学部だけどね
私は適当に進学してきたから受験や学部については何も知らない〜
渋谷で国学院大学って国立?ってボケかましたくらいだから
925 : 名無しさんといつまでも一緒 : 2011/10/13(木) 21:34:16.35 0 : AAS
>>924 ああ、工業系とかで設計って話か
違う、私は高校は公立高校の普通科卒
お兄ちゃんは今、確か、45くらいで大阪大学の工学部卒
多分、建築なんとか
大林組に入って地下構造物とか大規模トンネルとかの設計を担当してるらしいのは
確かなんだけど一般的には工学部→設計ってイメージじゃないんだろうね
でもゼミの先生の入ってたプロジェクトつながりで就職したからあってるんじゃないかな
7 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/08(水) 18:08:16.45 ID:afCPf7Pm
なんだあの芝居みたいな会見してた奴は
海に放り込んだれ
鹿島社員の被害0か
死ぬのは協力業者と言う名の奴隷ばっかだな
そもそもあんなとこにトンネル掘る計画自体ありえんわ
江戸時代だって奥まで海だし、室町時代初頭はまだ大きな島
平安時代の海岸線に至っては数十`も奥
その砂層にあんな浅い位置で横穴掘るとかキチガイの所業
これ逮捕者出るかな?
11 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/08(水) 19:28:41.97 ID:DR3fuXrC
>>9詳しいですね、横穴掘るのに深さが足りなかったって事ですか?
12 :
地層学の神:2012/02/08(水) 19:42:46.40 ID:SvbEuKIM
>>11 まあ素人さんの見解だから真に受けるのもほどほどに
13 :
こりゃあ驚きだ!:2012/02/08(水) 20:10:15.73 ID:DrjjeGlb
鹿島建設 事故
というキーワードで検索すると知られざる恐るべき事実がよく分かるよ。
14 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/08(水) 20:30:42.57 ID:V2gG2bGG
海底トンネル工事するのに、地質調査もしないなんて・・・
利益を重要視して、安全をないがしろにした正に企業体質の災害だね。
新聞とYouTubeで見てからきました。怖い事故、海は怖いな。
救急潜水士が助けに行けないって。この冬の冷たい水の中じゃ…
監督の管理や緊急予知訓練不足とか沢山つつかれそうな感じだな
当時、現場の坑内に監督が誰もいなかったって事は会社として、どうなん?
また、いざというときに助ける手段や資格や経験もない元請けに
下請けの工事を管理するって構図は明らかに変だよな?
大手のゼネコンばかりが儲けて社員は高給や退職金を取り、
死亡事故や倒産は、薄給の下請けばかり。
いつも思うけど建築業界って何で、こんなに差があるの?
最後に
作業員さんの体が家族の元に、どうか帰れますように…
所詮下請けなんて使い捨てなんだよな
担当者も使い捨てだよ
この事故で所長は良くて窓際、下手すりゃ前科モンだもんね
うまく事故を起こさず定年を迎えるか、内勤になった人達だけが勝組なんだよ
下請けが下手こくと、場合によっちゃ担当者もレールから外されたり
社員が犠牲にならなくて良かったですね。
鹿島の社員は現場に出ないという方針が幸いしたのでしょう。
ニュー速みてきたけど
事故会見の4人の内の2人が派遣なんだって?
え!じゃ監督は2人か?
仕事も下請け、会見も下請けですか?
そりゃあんた、どんな事故あっても助けられないわ。
ほんと反省した方がいいな、この業界。
国交省お前らもだよ。霞ヶ関に何千人もいて、何もしてないだろ!
20 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/08(水) 22:37:29.86 ID:fJz/mW1p
重大災害を起こした下請けはもう使いませんから
鹿島は仕事より先ずは酒だからな
バケモノみたいな呑兵衛がゴロゴロいるw
大鹿島はこんなんじゃビクともしないよ。
それよりも発注元の名前がモロだしでヤバス
記者会見の涙が疑わしい
26 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 00:17:49.45 ID:7Dqr8MX5
あの穴ってどう見ても人工的なものだよね。
横穴が陥没したことで出来た、とかどう考えてもあり得ないよね
陥没した穴でしょ、あの辺は沖積砂だし何かあれば簡単に液状化しちゃう
鹿島の現場の所長や監督は、どこの現場に入っても朝礼等で耳障りのいい勇ましいことばかり言う。
事故が起きてもサイレンで近隣に目をつけられるのが嫌なのか、救急車は喚ばず、
自分とこの車で病院にかつぎこむ。こいつらクソだぜ。
川重との蜜月ぶりで てっきりシールドマシン川重製だと思ってたんだが チョンぱちもんつこうたんかい!
川重から ウチのマシンつこうとればこんな事故起こさんですんだのにね とネチネチやられてそうだな!
30 :
上級職長:2012/02/09(木) 06:00:51.64 ID:7RD9/Dl7
仕事が減り、単価も下がるのかが心配。
31 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 07:28:52.21 ID:1ADBYtWk
発注者もいい迷惑だな
現場の監視モニターに誰もいなかったらしいね
なんか次から次へとボロが出てくるなぁ
これってJXに対して鹿島はどう対応するの?
もちろん請負金はなしになるんだろうけど
シールドマシンの回転部分がトラブルで停止したまま直進させてしまい
壁が圧力に耐えられなくなったのではないかという事
もう2度とシールド工事はしませんの念書を出しなさい。
ベトナムでの橋落下の責任を大成に押し付けた鹿島のしりぬぐいなんぞ
どこもしませんよ。しかし手抜きもここまでくると刑事事件だ。
前田国土交通大臣殿よ鹿島の査察は徹底してください。
海底トンネル現場で落盤・浸水、作業員5人不明
読売新聞 2月7日(火)13時48分配信
7日午後0時35分頃、岡山県倉敷市の石油元売り最大手「JX日鉱日石エネルギー」水島製油所で、
海底にトンネルを掘削中、坑内が浸水した。県警や同社などによると、現場では工事を下請けする
弘新建設(愛知県知多市)と弘栄建技(東京都台東区)の6人が作業中で、うち1人が脱出したが、
5人の行方がわからなくなっている。県警の水難救助隊が、水没した坑内を捜索したが濁った水やがれきで
視界が悪く、この日は1時間余りで打ち切った。
JXによると、掘削中の海底トンネルはB工場(旧ジャパンエナジー)と水島港を挟んで対岸の
A工場(旧新日本石油)をつなぐルートで、坑内に石油製品を運ぶパイプラインを通すため2010年に着工、
13年完成予定。A、B両工場で立て坑を掘り終え、さらに海底を通る約790メートルの横坑をシールド工法で掘り進めている途中だった。
36 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 10:05:47.11 ID:EXSsbt1P
あの職員嘘泣き?
37 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 10:06:02.05 ID:SX/U1Y/u
ゴボゴボ…
38 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 10:40:27.58 ID:JECne+Kg
岡山県倉敷市の水島コンビナートにおける
水島第二パイプライン防護設備建設工事での事故について
http://www.kajima.co.jp/news/info/20120208.html >2012年2月7日12時30分頃、弊社施工の海底シールド工事におきまして、
>異常出水事故が発生しました。このような重大な事故を発生させましたこと
>につきまして、深くお詫び申し上げます。
(略)
>今回の工事は、2010年10月から開始した縦坑(深さ約34m)の掘削完了後、
>2011年11月から横坑の掘削をシールド工法にて開始したものであり、
>約160mまで掘進し、これまで順調に進捗しておりました。
>当日は、朝7時に弊社社員と協力会社作業員とで作業内容の確認をしてから
>掘進を開始しており、11時45分に弊社社員が巡視した時点では異常は確認
>されておりませんでしたが、12時30分頃に異常出水による事故が発生いたしました。
(略)
株価チャートは見事な右肩下がり描いてるなw
このまま水没しちまえ
40 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 11:05:28.83 ID:EhE3PgxU
昼の12時30分頃事故発生って昼飯食わさず仕事してたんか?
41 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 11:09:05.77 ID:NU4UUkZM
アホが集まって工事したららこうなるのよ(笑)
>>40 お前は荷をクレーンでくわえたまま飯の時間だからって
そのまま飯行くのか?
常傭人夫のお前とは違うのだよ
事故処理が終わり、ほとぼりが冷めれば、
新規の穴を掘って、トンネル工事を再開するんでしょうね
発注者には損害補償金も払うんでしょうね
地質調査「10年前参考」、法令違反か
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012020901000771.html 2012年2月9日 11時07分
岡山県倉敷市の海底トンネル事故で、工事元請けの鹿島がトンネルの掘削箇所の地質調査を未実施だったことが、
事前の地質調査を義務付けた労働安全衛生法の規則に抵触する疑いのあることが9日、厚生労働省などへの取材
で分かった。鹿島は10年前の地質調査を参考にしたと説明。規則は調査を実施すべき時期を明記しておらず、現場
の労働基準監督署が判断することになっているが、厚労省労働基準局は古い記録を使ったことが不適切だった可能
性もあるとみて調査する方針。
また、県警は行方不明者5人の捜索再開に向けて、9日から立て坑内の油で濁った海水の浄化作業を開始。
47 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 16:30:29.03 ID:if48noPX
シールドで死体が浮かんでこないんだろ?
トンネルのコンクリートに挟まれて圧死しかねーじゃん
>>23 意味わからんのだが発注元って何よ?JXじゃねえの?
49 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 19:10:44.73 ID:N3xRDzHc
潰れはしないけど多少傾くのか?
鹿島からの仕事ちょっと考えないと
>>45 地質調査ってお手盛りでいい加減だからあまり意味無いけど
それすら無視するとか凄いな
地質調査ってお手盛りでいい加減だからあまり意味無いけど
それすら無視するとか凄いな=私地質屋ですがそんなこと有りません。
今回の事故は起こるべくして起きた。
何故?被りが少ないのに地質調査をしていない。
例えば100mあれば10m位は誤差のうちですが、被りが無いのに近くで行った
前回工事の資料を転用している、結果地層の変化を見落としている、恐らく
前回と比べて地層がより悪かった、或いはみずみちが有った結果マシーン全
面よりの出水と思われる。
シールド工事は今回のような距離で平行に施工されることはあまり無いと思
います、通常はかなり細かく(進行方向の中心)地質調査をしましカーブ等
が有ればセンターボーリングも行いますので、再チェック出来ます。
したがつて今回の事故は所謂「なれ」によるものと思う。
52 :
??:2012/02/09(木) 21:12:11.94 ID:???
これは、想像以上に捜索が難しい事故かもしれん。
立て坑だけなら簡単だが、横のヘドロ+海水が難しい
3%チョイの薄い(薄すぎる)セグメントが浮いて折れて灌水したのかな?
土圧の弱い所で使用できる物だったのか?
竣工前に現地調査してないなら、完全にヤバい
シールドだからって安心しすぎて、取り返しのつかない羽目になったな
現場の設計者と管理者は、懲役刑でしょうね
>>40 続けてすいません。
現場迄行くのに時間がかかる・セグメント・土砂の運搬・或いは3交代?
昼飯は掘削しているときか?
(マシーンを止める事は無い)、等で気楽な貴方たちみたいに昼飯時間
に昼飯を食べる事は出来ない、今回の件皆さん現場を知らないで、いい加
減な、事を言わないで下さい、ただ鹿島は真実を語っていただきたい、そ
れがトカゲの尻尾切りでは無く。
>>42さん同感です。
>>43 先端部の止水はかなりの技術が必要です、海水が溜まっているときに行え
ば可能性は有ります。
55 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 21:43:24.65 ID:NU4UUkZM
これはもう殺人罪を適用しないと
家族や関係者が納得しないだろぅ
歴史に残る重大事故だ。
そう言えば来島海峡大橋の馬島で仮設桁落とした時も
昼の時間だったな。
あん時は今回の鹿島と逆で職人に飯食わして管理者達だけ亡くなった
わけだが
57 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 21:57:05.24 ID:Dn9yxBtE
平成14年度春日井共同溝大泉寺工区 施工鹿島清水奥村JV 今回の事故で行方不明の協力業者が従事していた現場だ。当時の所長も下請イジメで酷いもんだった
58 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 22:10:29.74 ID:3UYXTFHP
記者会見の時のあの号泣っぷりで
どこかのホスト上がりの焼き肉屋社
長を思い出した
59 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 22:34:25.30 ID:aH61mfie
この業界には改革が必要だね。
人が死んで初めて新しい規制や法律が作られるしルールができても事故から最低1週間・最長1年ぐらい
しかルールを守らない。
現場に安全第一の標語がでかでかと書かれているけど俺から見れば工程第一・工程遵守の
ほうがお似合いだ。
お前らがチンタラやって工程遅らすわ
時間がないとか言って不安全行動する
からだろう
遺体回収出来そうですか?
62 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 23:28:34.35 ID:KONNLEPH
やらかしちゃったな。
それにしても、設計が無茶苦茶だわ。土かぶりが管の外径とほぼ同じぐらいしか無い(@@
こんな無茶苦茶な設計で施工を担当させられた所長が可哀想。
だが、「こんなアホな設計じゃ施工出来ません。」って言わなかったのかね?
言えなかったのかも知れないなぁ。
>>60 あんな空気と水たっぷりの砂の層に穴掘り計画するお前等が馬鹿なんだよ
64 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 23:40:21.28 ID:KONNLEPH
>>62 何処の馬鹿コンサルが設計したんだ?とか言うと
鹿島自身だったり鹿島系だったりするんだろうなぁ(w
”土木工学は経験工学”と言われるぐらいで、ベテ
ラン技術者をリストラしまくっちゃった状況はかなり
ヤバイんだが・・・。
65 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 23:41:58.98 ID:1h5ThUDJ
60ふざけたことぬかすんじゃねよ!
一服の時間まで制限かけ
やれ、変更だの追加じゃないだの
言いたいことばかりぬかしやがる
やくざ以下だてめぇら!
職人達なめんじゃねぇよ!
66 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/09(木) 23:43:27.22 ID:BzGQ61t9
新東名でも事故発生!
報道途絶えたね…
捜査難航してるんだろうな
保険の枠で収まらないだろう。損失計上しておかないとな
70 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 00:06:25.84 ID:oA6wDMgL
子供をマンションから落とす事件もあり、今回のこの事件。
採用チームはのんきにfacebook開設してる場合じゃねーよ
71 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 00:31:59.17 ID:vGdBAjD3
1Dは普通ですよ。
72 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 01:31:39.82 ID:LafZtHvV
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
強姦魔きんもー☆
奥さんと子供が可哀想すぎる
78 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 08:10:34.27 ID:oioadB1k
都心地下鉄も新たな地下鉄路線掘ってるけど大丈夫? 都心地下は穴だらけで首都直下型地震起きたら潰れないの? 地質の神様教えて!
むしろモルタルだけの空間に砕石やら鉄筋ぶっこんだと思えば丈夫じゃね?
80 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 15:52:49.87 ID:3byRtTPW
遺体が1人見つかったってね。
ああ、本当に亡くなられた作業員の方が可哀相でならない。。。
寝屋川の 現場最低!
82 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 20:13:26.12 ID:3NiZ5yYM
今、鹿島の現場に入ってる人。
朝礼の雰囲気ってどんな感じだ?
83 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 20:16:26.76 ID:cC0pIYAr
岡山県警が鹿島を業務上過失で捜査キター!
鹿島名義人の上級職長がお亡くなりに・・・
東京建築の仕事しねー格好ばかりの上級職長と違い
この人はほんまもん、残念です
>>79 意味が分かりません。
>>78 東京・横浜はおおむね50M下が支持基盤です、その間に有る物は基本的
に埋め立てた泥に浮いている状況です、それはそれでOKです、しかしそれを
切断しようとする力には弱い、皆さんのマンションは大丈夫ですか?
よって支持基盤に着いている構造物は基本的にOKです(座屈に持てば)
シールドのセグメントは色々な現場にあわせて工場生産です、毎日の進行状況
に合わせて搬入されます、従って現場打ちの生コンよりは高い品質は確保され
ます、今回は被りが無い特殊事情です。
しかし電気系統のトラブルで今回の様な事故が起こることは考えられません、
何故、シールドマシーンの専門家さんお教え下さい。
遺体が1人見つかったってね。
ああ、本当に亡くなられた作業員の方が可哀相でならない。。。 合掌
86 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 20:42:16.35 ID:VtwEzqMM
鹿島そうとう手抜きっぽいな
緊急時の準備も無しかよ
87 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 20:53:55.17 ID:K6Cd8pEt
「大手ゼネコン鹿島建設の知られざる実態」
でググれば事実がよく分かるよ。
88 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 21:15:21.72 ID:tZ5CDPdF
鹿島の監督って基本的に現場に出てこないからね
トラブルがあっても事務所でPC見ながら
「あ〜そうですかー」状態が毎日ですので
今回の事故も起こるべくして起きた事故でしょうね
他の大手ともお付き合いさせてもらってるが、
ここの監督が一番仕事知らない気がする。
教育システムとかねーのかな?
まぁどこの現場行っても派遣が社員より多いスーゼネは
ここだけだからね
清水は??
92 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/10(金) 22:58:04.81 ID:cC0pIYAr
あとの4人早く出してやれよ鹿島
トンネル工事は本当危険です
特に海底ともなればもっと安全マージンを考慮すべきではなかったのでしょうか
通常の工事の危険度 × 10 = トンネル工事の危険度
トンネル工事の危険度 × 10〜20 = 海底トンネル工事の危険度
さすがにKYで落盤なんてのは想定外だったんだろう
この湧水じゃないけど出水
1分あたり何トンくらいきたんだろ
飛騨トンネルは分70tだったらしいけど
分1万トンくらい?
水抜き工事をするんだろうね
報道では漏電とか調査不足と言っていますが輸入品のシールドマシンが原因じゃないですかね
そこでマリコンの出番です
五洋がアップを始めたようだな
test
>>85 あくまで仮説ですが、切羽より坑口側のセグメントが壊れて配線が断線したのでは?
103 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 02:14:56.02 ID:XgWLBCP+
セフレが教えてくれた情報で
株やってるなら、
韓国人だけどその人のブログ当たると
金富子が書いてる
儲かる株レシピを教えて貰った。
お陰で最高に調子がいいが、そのセフレとは別れてしまった。
転勤になってしまったので、
金富子の株教えて貰ったことが収穫。
104 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 04:12:50.62 ID:GNirW/LO
105 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 06:47:19.54 ID:h0MM1Iej
こんなスレなんか読んでないで鹿島社員は潜って捜索しに行けよ
<<102です
補足すると、マシンから離れた位置でセグメントが最初は徐々に壊れて、シールドマシンの後方台車に行っている配線が断線、あるいは分電盤が漏電したのでは?
その後セグメントが一気に壊れて海水が入った?あくまで仮説ですが
108 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 08:16:44.57 ID:+8Mz0+Vp
何故、記者会見で副社長が謝罪しているの?
社長でて謝るのが筋ってもんじゃない!
109 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 08:22:35.35 ID:8S0r4ESN
鹿島の関係者は常識も知らんのか
トップはなにおしとんじゃ
何で、いちいち鹿島が謝んなきゃいけね―んだよ!設計どうりやっただけだろ
社長は技術畑ではないので、つっこまれるとなおき状態なので土木副社長が
対応しました。
東電といっしょの慶応の文では倒産も近いかも。
鹿島の設計力はこんなものです
文句があるならゼネコンなんかたくさんあるんだから、他行けや
113 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 09:18:18.65 ID:+8Mz0+Vp
110さん、施工、管理は貴殿方の仕事では…
社員一同で周知会 再教育が必要ですな!
おい、社長、早く潜りにいけよ
5人殺してんだぞ
115 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 09:23:58.71 ID:KKOfYckx
立坑の水を浄化するのに、さも、自慢げに、どや、すごい技術
やろ!みたいな顔した職員いたけど、情けないやら、腹立つやら、
あきれたわ!
事前調査してないって
安全対策に金かけない主義ってか。
東電と同じやな。
海底トンネルを掘ってたつもりが、実際掘ってたのは墓穴でした
118 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 10:03:12.13 ID:8S0r4ESN
鹿島は潰れるんですか?
いゃ
潰してほしい
消えて亡くなれ
119 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 10:44:16.12 ID:GVQsnUDU
恥ずかしい仕事してるね
皆様、弊社使用の濁水浄化プラントの実演見ていただけましたか?
需要のある方は是非弊社までお願いいたします。
121 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 11:48:01.10 ID:Gd6Rtrg1
JXには安全上の責任ないのか?
スーパーマリコンが後片付けをするんだろうね
鹿島の嫁さんにしたのは中曽根だっけ。
>>122 五洋にまかせなさい。東北の復興も鹿島の分全部ほかにまかせろ。
しかし京王の連中は使えないね。のうがきだけか。東電鹿島だめだね。
社会の信用を著しく失墜させたことに責任感じてるのか 鹿島社員が5名だけ
だとニュースにもならないけどね。
どう考えても設計ミスです。
鹿島わわるくないよねこれ。
設計施工も鹿島じゃないの
人間を海底に生き埋めにする、おそろしい会社だからね
JXには請負会社に十分な工期と費用を与えなかった責任があります。
公共工事ならこんな設計にならないし韓国のセグメントなんか使わない
つまり買いたたきすぎたの
鹿島は人を殺さずに工事ができないのか?
安全第一より工程第一なのか?
129 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 13:26:48.51 ID:/qI5JdoP
>>128 いいえ、1に宴会、2に女、3、4がなくて5に仕事
業界の覇者、大鹿島の名前を聞いただけで下請けは平伏します
ええい!頭が高い、この社名入りジャンパーが目に入らぬか!
事故が起きる直前に
漏電 ブレーカーと
鹿島建設の電気担当者に電話してたらしい
スーマリの五洋なら、安い・早い・安全だもんな
132 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 15:09:23.57 ID:+8Mz0+Vp
安い単価でコキ使われ
うるさい事ばかり言われ
職人減り何処の現場も人手不足で大変です。
今回の現場も ちゃんとした金額出ていれば それなりに人間入れて配置しておけば良かったのではないかなと思うのは俺だけかな!?
鹿島は海洋土木の技術力が全く無いんだろうね
JXの建築担当者は、上司に怒られてるのかね
JXは施主でもあり、被害者だからね
敷地で死人を出した事故だし、全てゼネコンが悪いのよ
JXも不当に安い金額を要求したとかないのかね
安けりゃOKっていう発注をしちゃってる気がしないでもないが
鹿島は安い物件は請けないだろ
お客よりえらそーだし
鹿島に逆らったらお前らも湖に沈められるからな
気を付けろよ(迫真)
型枠大工が大勢廃業して今人手不足なのも間違いなく
鹿島のせいだからな。
まじ信じられないような単価でやらせてたよ
2人目が発見されたんだね。。合掌
141 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 17:54:31.29 ID:k1zy77An
漏電して、裏注ポンプ動かなくてテールボイドがそのままになって、そに水差して、山が来て、継ぎ手が剪断に負けて、セグメント落ちた?その上、土砂取り込みすぎで、山緩めてたとか。そんな感じ?
142 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 18:06:40.25 ID:/o4S48Mo
124>請負形態が設計・施工だから責任は免れない
127>韓国製セグメント×→中国製セグメント○
133>シールド工事に海洋土木の技術は関係ないよ
137>そんなことないぞ、スーパーみんな揃って叩き合いの安値受注しているよ
アルジェリアの巨大損失処理が大変なんだろね・・・自転車操業状態だろ
でも、今回の一件では想像以上にダメージはあると思うよ
中央直轄、地方公共団体発注のシールド工事では応札辞退や企業イメージダウンは
さけられない
けど、今回の事故は同じシールド工事に従事する技術者として非常に残念だ・・・
シールド工法の安全性、信頼性を大きく傷つけた
おそらくギリギリの設計をしてたんだろうが、これを機会に安かろう悪かろう
の風潮を見直して欲しいもんだ
お亡くなりになった犠牲者のご冥福をお祈りいたします
143 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 18:46:12.88 ID:l7pMlNmR
安全性、信頼性を大きく傷つけた
もともと信頼してないけど。
鹿島の手落ちだろ
人が5人も亡くなってんだぜ。この事故は想定外です。では済まないと思うよ。
たしか、港湾部の作業に派遣業の人を使ったら法律違反だよな。
あと建築の事故点って何?エロい人教えてタモレ
中国だったら、公開処刑にされただろうね
下請けの人間を出向と言う使い方も有るしね。
147 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 19:47:59.61 ID:rvdhpujO
出向って結局、派遣社員なんだけどなw
149 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 20:13:48.19 ID:JifGjPOh
鹿島って50才で年収1000万?
150 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 21:05:23.70 ID:+8Mz0+Vp
晴海と東京駅で亡くなった時って社長、謝罪会見したっけ!?
151 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 21:30:14.26 ID:rvdhpujO
スーゼネはどこもかしこも派遣社員や出向社員ばっかり。
正社員じゃない人間しかいないから事故が起こるんだ。
猛省せよ。
152 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 22:39:38.85 ID:FJq+LGEX
お亡くなりになった方々のご冥福をお祈り致します
もう低入札はうんざりだ 制限価格を下回ったら保留じゃなく失格だろ
少しは考えろ国交省!! 技術提案型総合評価の提案にいくらコストが
かかってるか知ってるのか 大型工事だと億だぞ 叩き合いはもうやめさせろ
コストダウンは下請けと安全マージンに皺寄せが来る
これだけ死に近い危険な仕事なんだからそもそも安売りして良いものじゃないんだよな。管理する側の責任って本当に大きいんだ。本当に大変なんだ。
155 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/11(土) 23:39:45.32 ID:CI2b44G7
2月8日にNEXCO中日本でも電線きって、停電起こしてるよ!
ついてないね!
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
160 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/12(日) 06:04:56.97 ID:odrFBB9v
JXから工期遅れの落とし前つけさせられるだろうな。
新たに別ルートで掘りなおしかも。
当然、損害と遅延の補償でただでさせるだろうね
>>147 出向は出先の会社の規約に従うんだろ
派遣はあくまでレンタル社員
163 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/12(日) 15:37:39.28 ID:l5EqkG5Z
出向社員が出先の規約に従うといっても愛社精神は存在しない。
それを忘れてはいかん。
え??>164さんはいま所属している会社を愛してるの?
166 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/12(日) 18:12:09.74 ID:UEjzmUPl
ともかく、鹿島は日本の技術をダメにし、日本経済の足を引っ張った大罪は重い!
↑
それだけの金は払うだろw
韓国ゼネが日本を牛耳る日も近いな
170 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/12(日) 21:24:03.37 ID:X3qeevcT
ここの掘進管理システムは?
も○う?
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
まあ今回の件は労働災害の安全教科書に
危険な状況×安全への無配慮=重大事故
という事故の公式を表すケーススタディとして載る事でしょう
もぐらにまかせろ。大成が引き受けるから退場したまえ。
慶應社長は最近ついてないね。東電鹿島。
176 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 03:52:48.73 ID:Xf/Y8pmw
スーぜ根の社長ってみんな東大の工学部卒だけど、
ここの社長は私大の法学部卒なのね
177 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 06:21:42.52 ID:IGyA/J8I
ここまで大きな事故になると発注先のメーカー担当も
頭痛いな。発注先にも安全責任出てくるし鹿島だけの問題じゃ
なくなってくるしね。労規もそうだけど工事事態の後始末や
片付け等。工事も再開か中止判断できなさ杉。
海水も穴埋めないと抜けないし簡単に穴生め出来んぞ。
メーカー工事担当頭痛いね。
手抜きした天罰だ。あのシールドマシンのメーカは韓国だといってるけど
もしそうならなんなの。のこり3人早く引き上げてやれよ。
179 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 09:53:37.36 ID:CTG6jNem
事故発生時シールドマシンは止まってたって新聞に書いてあったよ、パソコンのデータが復旧したらしい…だとしたら原因はなんぞや?
瀬戸内海で韓国製とはなんともバチあたりな
利益第一
工程注意
隠蔽ヨシ!
KYで周知したら安全配慮義務違反には該当しません。
182 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 12:02:25.56 ID:ZmAaG7O0
そもそも、あの工事再開できるのか?
海底にできた大穴をふさがないと工事できんから無理なんじゃね?
工程も間に合うはずがないし
契約解除と莫大な違約金、それと遺族に対する賠償が凄まじい金額になりそうだ
183 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 12:48:42.29 ID:OdsNgCU6
数日後に当社の安全管理に問題はありまてんでした(・ω・´)キリッ
悪いのは下請けです
とか言い出しそうだな…
小沢の地元的にはこんなイメージしかないよ
このゼネコン
工事再開出来なさそうだね
JXだってもう懲り懲りなんじゃないの?
工事再開してまた事故起こらないとは言い切れないし
185 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 16:34:17.82 ID:012YSTHj
最後は、下請けに押し付けて、終わりだろうな!
監督署もゼネには言えず、施工業者に責任負わして、めでたしめでたしだろ!
最低ですね
>>179 事故は突然起きるとは限らんだろ
気づかないようなきっかけで徐々にそれは始まってたのさ
188 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 19:03:57.68 ID:pybtpWbh
まずは、社員リストラ
給料 ボーナス 30%カット!
これくらいで直ぐに立ち直るでしょうね!
けして協力会社をいじめる様な事はしないでください。
189 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 19:20:39.05 ID:RpEfnlWo
東京電力
VS
鹿島建設
190 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/13(月) 21:10:49.33 ID:GyXlJcDq
ずんずんと掘り進んでいったら、いきなり全部が砂の層に
あたってしまった。
こんなときはどうするの?
やっぱ事前の地質調査はすべきだね、もちろんルートに沿ってやらなきゃ
意味ないっしょ。
被りが浅いがどうするかな。
被りが有れば馬鹿でも出来るがね。
人工地盤(必ずしも地表に出ることにはこだわらず)でも作らなくては無理
ではないかい。
そしてそれが出来るまで坑内の排水は出来ない、工期最短で4〜6ヶ月。
もういっそのこと死ールドやめて沈埋で作れよ
193 :
シールド屋:2012/02/13(月) 22:47:16.55 ID:MjsKE8kG
坑内の作業員が逃げられなかった事から
立坑の水没まで数分と掛からなかった考えられる、とすると
テールシールや排土ゲートではなく、セグメントが
何らかの原因で落ちたと想像する。
坑内の排水は圧気をかければ早期に可能と思われる。
ルート変更で地上ルートでパイプライン迂回
195 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 00:25:13.61 ID:QgAfvryT
単純な不注意事故だ。
もろい地盤を調査もせずに掘ったら崩れるのが当然。
鹿島建設社長を業務上過失致死で逮捕すべき。
196 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 00:26:32.40 ID:O08pfnXf
>>193 うちもそう思うが、すべてのデータを公開して
ようやくわかると思われる。
しかし、データ等が公開されるとは思われない。
よって真相は闇の中
セグメント落ちたら水没するような所にルート取って良いもんなのか?
198 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 00:46:28.62 ID:QgAfvryT
199 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 01:48:47.16 ID:zf0gzErr
現行の鹿島の現場すべての事故を大小かまわずさらそう。
どうせ高圧的にいいくるめてシレッと隠蔽してるはず。
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
204 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 02:19:54.74 ID:QgAfvryT
婦女暴行のコピペうぜー
垢BANにしちゃったほうが良くね?
今は海底トンネル崩落事故がトレンドなんだよ!
205 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 07:54:19.35 ID:iqxJ8bI6
チリの落盤事故みたいな奇跡は起きないのかな? 海水さえなければ生存者の希望が持てるのに…
チリの落盤事故って奇跡か??
207 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 19:06:31.38 ID:W+RK0g0t
悪夢だろ
208 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 19:16:09.60 ID:eymRivre
つくばの病院新築工事も隠し事大杉だけどね。
209 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/14(火) 19:25:42.49 ID:0ZpyD8aL
ほんと婦女暴行ネタはもういいよ。
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
おい、社長の中村、早く潜って捜索しに行けや
ぬくぬく布団の中で寝てる場合か
冷たい水の中に被害者がまだいるぞ
216 :
???:2012/02/15(水) 09:20:22.52 ID:lqcn9a0S
社長は遺族に謝罪はしたが会見には出ませんでした、メデタシメデタシ
217 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/15(水) 10:05:24.83 ID:14Nbn6vk
遺族の家に一軒づつ 謝りにも行かないんだろうな!?(社長)
社長さん、あんた逆の立場ならどうしますか!?
社長、その前に人間としてどうなの?
219 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/15(水) 16:24:10.10 ID:c23w/jF5
鹿島は遺族に賠償金いくら払うんだ?
1人 三億は払えよ!
払うのは損保だろ
保険使ったら最後、もう保険料上がりまくりで保険入れなくなるぞ
222 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/15(水) 18:42:25.96 ID:own566oh
>>218 たった11mの圧に耐えられないの?
ま 水も入れて26mか。
160mmって、そこらの塀と同じ厚みじゃん
メカトロも派遣とか下請出向社員多いよな
ケミカルもそうだし
仕事だけ出来ても正社員じゃないから責任感がね、どうも無いよw
>>218 こういう場合、薄いセグメントで設計した設計会社が責任を取るんでしょ?
素人考えだけど、こんな地震の多い国で海中のトンネルの壁が普通より薄いって?
早く作業員さんが見つかりますように。
227 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/15(水) 21:22:34.71 ID:c23w/jF5
おい鹿島
早く3人海から出してやれよ
どーやって終息させるんだろ?
他ゼネコンで堀なおし?
229 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/15(水) 22:21:02.52 ID:X4MzE9FM
230 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/16(木) 01:07:14.19 ID:WBFa+0HP
ゴガギーン
ドッカン
m ドッカン
=====) )) ☆
∧_∧ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( )| |_____ ∧_∧ < おらっ! 出て来い鹿島!
「 ⌒ ̄ | | || (´Д` ) \___________
| /  ̄ | |/ 「 \
| | | | || || /\\
| | | | | へ//| | | |
| | | ロ|ロ |/,へ \| | | |
| ∧ | | | |/ \ / ( )
| | | |〈 | | | |
/ / / / | / | 〈| | |
/ / / / | | || | |
/ / / / =-----=-------- | |
m ひぃぃ
;ヾ、,.、,、.、rツ ッッシ、:':' r':' _,、-'゙_, や 公 帰 そ
,、,、,ミッン、,._ _,、-'゙_,、-'゙. っ 園. り ん
、ィッ ,:、 ゙''ゞ=ミ、~.: _,、-'゙_,、-'゙ __, て の 道 な
}; ヾ ゙' {!li;:,. _,、-'゙_,、-'゙ _,、-'゙,::|_| 来 ト に わ
ゞァ''゙ぐ _,、-'゙_,、-'゙ _,、-'゙,、-''" .|_ た イ あ け
,ヘ:'_,、-'゙_,、-'゙..::「┴_,エ ┴ ''"_|_| 鹿 レ る で
└i'゙-ニ,ニエ,.:|ニ「 _エ ┴ ''"_|_ 島 に
|エ | ニエ, |ニ「 _エ ┴ __.|_|_
|エ | ニエ, |ニ「 _エ ┴ 「fj.||__|__| _|
|エ | ニエ, |[8] _エ ┴ └‐_|_|__l__,|⊥ |__
|エ | ニエ, |二 _.エ 二.._ |__|__| _|_|_
|エ | ニエ, |┴ _.エ 二.._ |_|__l__,|⊥ |__|
|エ | ニエ, |工 _.エ 二.._ |__|__| _|_|_
|エ | ニエ, |工 _.エ 二.._ |_|__l__,|⊥ |__
-,-=''┷━━|┬ニエ ┬-- .|__|__| _|_|_
''ーニ_''ー::、_ ゙┷ 工_二'‐-、,_|_|__l__,|⊥ |__
二二二`''ーニ`_''ー-、_¨''━、L|__|__| _|_|_
二二二二二二二`''ーニ_''ー 、_ |⊥ |__
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
鹿島のしりぬぐいは大成に決まってる。サクットと片づけるよ。
236 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/16(木) 15:58:24.83 ID:dAB2dSCh
泣く子も黙る鹿島だからね〜 こんくらいじゃヘコタレません。
237 :
中村:2012/02/16(木) 16:06:26.39 ID:blGArLGz
桑田君の書き込みは
もう、勘弁して下さい。
どうして?
いいじゃん。我らが誇りだよ。
, - , -─ - 、
/:::::::::::::::::::::::::::::::::`‐、
/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
/::::::::::;:ィ::::::::';:::::::::::`ヽ::::::::::::::ヽ
,'::::::;':::/ l:::i::::::ヽ:::\:::::::';:::::::::::::::',
i:::l::::i:/ ';:::';:::::::',\::ヽ:::::::::::☆:::
l::l::;イ__, ヽ、ト、::::ヽ、\:',ヽ〃l::::::
';l l::l ` ‐- l:::::l:::::: こ、ここ、これ読んで下さいっ!
l::::l == 、 ,.ィ== l:::::l:::::::::
l:::::li //////////// l:::::l::::::::::
, -ーl::::lヽ、 r....::´`ヽ /l:::;'> 、:::::
, -ー 、'´`ヽl::::l// ` ‐-r‐ァ' ´ ,':/ー、 ';
/ , ノ ` l::::l li /ニく /⌒ヽ \.i
, └ '´  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ノ__ ', ,イ:
/ \ (⌒⌒) , └ '´ / i/
/ ヽ / ー ' / /,.イ
∠ __ / / /
 ̄ ̄ ̄プ ー r── -------/-‐'´ /
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| |
| |
/  ̄ ̄ ̄ ̄ /_____
/ ヤーイ! / //
/ お前のとーちゃん / / /
/ 鹿島建設 / / /
/ ____ / / /
/ / / /
/ / / /
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ / /
240 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/16(木) 18:29:41.89 ID:6y7GMFwJ
御茶ノ水スクエア日本大学「主婦の友」跡地再開発工事は鹿島で決まり、との前評判であるが、
これには前哨戦と誰かの策略がある。
日大生産工学部の工事の時、大学側見積もりが、3億4,000万円で入札を行った。
日大が発注したのが大林、清水、竹中、他1社だった。
ところが各社が独自に試算したら、どう考えても5億近くかかる工事だということで、4社が入札を拒否。
結局大赤字を覚悟で大成が取ったそうだ。
何故大成が取らざるを得なかったかと言うと日大生産工学部は日大理工学部の弟分という立場の為、理工学部一本で食ってきた大成の恩返し工事となった。
本来、主婦の友跡地は大林が取ると言われていた。ところが、大学方針の入札に参加拒否した、という理由で大林以下4社は外れ、
代わって鹿島、西松、間、飛島を使うことにした。
この中でスーパーゼネコンは鹿島だけである。
ライバルのスーパーゼネコンは前哨戦で潰してしまった。
鹿島に取らせる為、1年も前から誰かの知恵で工作した、としか思えないような見事な策謀である。
241 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/16(木) 18:34:43.25 ID:6y7GMFwJ
不振ゼネコンを救う、お手盛りの震災復旧予算(1)
100年分の生活廃棄物を3年以内に全部片付ける──。
東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県石巻市周辺で復旧工事が始まった。約1000世帯が全滅した南浜町の住宅地に隣接する雲雀野町と潮見町では、宮城県が県所有の臨海工業用地68ヘクタールに破砕・焼却プラント(日量1500トン)などを設置。
県で発生したがれきの約半分(推定846万トン)と、津波堆積物の約3分の1(同380万立方メートル)を最終処分する予定だ。
県は政府のがれき処理の指針などに沿って、建設業者に対して処理スキームを公募。鹿島を中心とした共同企業体(JV)が1923億円で落札した。
公募には、大成建設が代表のJVが対抗馬となった。
価格評価は同点だったが、処理の迅速さなど技術点で大差をつけ、鹿島JVに軍配が上がった。
危機的ゼネコンも参画 救済要請した金融機関
今回の受注案件は波紋を呼んでいる。前期(2011年3月期)に巨額の最終赤字を計上し深刻な受注不振にあえぐ若築建設と飛島建設が鹿島JVに加わったためだ。
若築建設は今期の第1四半期(4〜6月期)の単体受注高が前年同期比47%減の38億円にとどまり、通期で前期比18%増の520億円の計画達成が危ぶまれる正念場。
飛島建設も350人の人員削減や本社移転といった大リストラに追い込まれるなど、苦境に直面している。
http://www.toyokeizai.net/business/industrial/detail/AC/be0c56bad5fbac00482212807a36b80f
242 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/16(木) 18:47:35.69 ID:FVniohtg
海底トンネル重大事故も解決してないのに
このタイミングで
まだ海底トンネル掘るんか鹿島は
何考えとんじゃ
まず3人を海底トンネルの中から出してやるのが先だろうが糞鹿島
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
トンネル事故の詳細は?
まだ、そのままなのか?
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
252 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2012/02/17(金) 12:13:31.04 ID:RWsqmSFr
コピペうぜーよ
253 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 13:27:28.11 ID:9SWDUTpo
コピペしてんの鹿島社員じゃねーか?
254 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 13:28:24.88 ID:9SWDUTpo
ゴガギーン
ドッカン
m ドッカン
=====) )) ☆
∧_∧ | | / / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( )| |_____ ∧_∧ < おらっ! 出て来い鹿島社員!
「 ⌒ ̄ | | || (´Д` ) \___________
| /  ̄ | |/ 「 \
| | | | || || /\\
| | | | | へ//| | | |
| | | ロ|ロ |/,へ \| | | |
| ∧ | | | |/ \ / ( )
| | | |〈 | | | |
/ / / / | / | 〈| | |
/ / / / | | || | |
/ / / / =-----=-------- | |
m ひぃぃ
;ヾ、,.、,、.、rツ ッッシ、:':' r':' _,、-'゙_, や 公 帰 そ
,、,、,ミッン、,._ _,、-'゙_,、-'゙. っ 園. り ん
、ィッ ,:、 ゙''ゞ=ミ、~.: _,、-'゙_,、-'゙ __, て の 道 な
}; ヾ ゙' {!li;:,. _,、-'゙_,、-'゙ _,、-'゙,::|_| 来 ト に わ
ゞァ''゙ぐ _,、-'゙_,、-'゙ _,、-'゙,、-''" .|_ た イ あ け
,ヘ:'_,、-'゙_,、-'゙..::「┴_,エ ┴ ''"_|_| 鹿 レ る で
└i'゙-ニ,ニエ,.:|ニ「 _エ ┴ ''"_|_ 島 に
|エ | ニエ, |ニ「 _エ ┴ __.|_|_
|エ | ニエ, |ニ「 _エ ┴ 「fj.||__|__| _|
|エ | ニエ, |[8] _エ ┴ └‐_|_|__l__,|⊥ |__
|エ | ニエ, |二 _.エ 二.._ |__|__| _|_|_
|エ | ニエ, |┴ _.エ 二.._ |_|__l__,|⊥ |__|
|エ | ニエ, |工 _.エ 二.._ |__|__| _|_|_
|エ | ニエ, |工 _.エ 二.._ |_|__l__,|⊥ |__
-,-=''┷━━|┬ニエ ┬-- .|__|__| _|_|_
''ーニ_''ー::、_ ゙┷ 工_二'‐-、,_|_|__l__,|⊥ |__
二二二`''ーニ`_''ー-、_¨''━、L|__|__| _|_|_
二二二二二二二`''ーニ_''ー 、_ |⊥ |__
, - , -─ - 、
/:::::::::::::::::::::::::::::::::`‐、
/::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\
/::::::::::;:ィ::::::::';:::::::::::`ヽ::::::::::::::ヽ
,'::::::;':::/ l:::i::::::ヽ:::\:::::::';:::::::::::::::',
i:::l::::i:/ ';:::';:::::::',\::ヽ:::::::::::☆:::
l::l::;イ__, ヽ、ト、::::ヽ、\:',ヽ〃l::::::
';l l::l ` ‐- l:::::l:::::: こ、ここ、これ読んで下さいっ!
l::::l == 、 ,.ィ== l:::::l:::::::::
l:::::li //////////// l:::::l::::::::::
, -ーl::::lヽ、 r....::´`ヽ /l:::;'> 、:::::
, -ー 、'´`ヽl::::l// ` ‐-r‐ァ' ´ ,':/ー、 ';
/ , ノ ` l::::l li /ニく /⌒ヽ \.i
, └ '´  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ / ノ__ ', ,イ:
/ \ (⌒⌒) , └ '´ / i/
/ ヽ / ー ' / /,.イ
∠ __ / / /
 ̄ ̄ ̄プ ー r── -------/-‐'´ /
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| |
| |
/  ̄ ̄ ̄ ̄ /_____
/ ヤーイ! / //
/ お前のとーちゃん / / /
/ 鹿島建設 / / /
/ ____ / / /
/ / / /
/ / / /
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ / /
257 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 13:35:30.90 ID:DdoJw6QI
マシンを設計するのにコストカットしすぎたのが原因か?
組んでる最中ならセグメントの強度関係無いしな
あそこの寸法ケチっちゃったのがいけなかったんだろうな
258 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 16:37:29.21 ID:tVUUtNT5
実は作業工程のミスだったら鹿島は貧乏クジ引いた事になるな
259 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 17:55:06.10 ID:TF1Ysoc4
結局、鹿島は悪くなく
下請けが安い材料使ったからと言って
下請け業者が全ての責任を背負込むって感じなのかな!?
材料は元請支給だろ
261 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 18:24:22.09 ID:7ws67Tm2
>>257 セグメントを組んでいる最中ならセグメント強度は関係ないのであろうか?
セグメントを組んでいるときの事故なら、マシンのほうが関係ないと思われるが、
いかがかな?
セグメントの強度が原因とは限らないが、一番先端のセグメントは、
組立ているときに、偏荷重がかかりやすいとは考えられないでしょうか?
シールドジャッキがどうのこうの言われているが、仮に全ジャッキ
のオイルがリークしても、マシンは土圧と水圧でバックしてくるだけ
と思う。まあ、テールブラシがもげて、出水とも考えることもできるけど!
それでも、人は避難できると思うよ。
262 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 20:53:57.16 ID:TF1Ysoc4
今日、産廃業者と話したが
宮城に行っているが安すぎて近々 撤退すると言ってた。
国会でも一時 話し上がってが 改善しないんだろうか!?
263 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/17(金) 22:43:21.63 ID:a5HdH2wM
前者あげて逃げ切り策考えているんだろうな!
さてと、作業前の逃げ切り書類を書くか。
264 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/18(土) 01:18:44.74 ID:nPTh8VUV
まだ3人は見つかってないのか
せめて見つかって欲しい
気の毒で仕方ない
あのさぁ
鹿島の総力を挙げて3名を捜索できんのかねぇ?
プライドねぇのか?
海中に流れたら終わりだよね
267 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/18(土) 10:53:14.43 ID:pjZ78HZK
大丈夫
横穴にいるから
早く寒い海から出してあげて糞鹿島さん!
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
271 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/18(土) 20:10:51.83 ID:W6F+Mtn6
潰しときなさい。
トンネルの作業員さんは、このまま放置なのか?
潜水してバキュームし続けられないのか?
このまま白骨にする気?
なんとしてでも、早く見つけてやれよ。いたたまれないわ
慶應の社長は 最近ついてないね。東電といい鹿島までも。
274 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/19(日) 12:42:29.27 ID:1BSNoeRX
うん、次々にKOされて行くんだよ
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
コピペ貼りまくりは逆効果だぞ
ウザ過ぎて誰にも読んでもらえん
282 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/20(月) 02:10:40.17 ID:j7DvUVqe
たぶんコピペはおじいちゃんだと思う。
文章を入力するのが面倒くさいんだよきっと。
283 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/20(月) 06:16:58.22 ID:UZnWtoSk
鹿島建設様もアップル社みならい
賃上げして下さい。
安すぎて、仕事の荒い強者達で納める仕事も納められない!
現状 腕の良い職人達は皆居なくなってる。
一流企業の現場で仕事して居る以上 仕上がりも一流にしていき
鹿島建設様の現場で働いている誇りを持ちたい。
284 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/20(月) 07:39:57.27 ID:RjI7Xowx
大成建設がジブリみたいな絵ずらのトンネル堀のCMしてるね〜 鹿島に当て付けか?
285 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/20(月) 12:02:19.93 ID:EBciCNF8
せやな
286 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/20(月) 15:21:17.29 ID:AdOTaLmN
今がチャンスだもん
自作自演で有名な古舘真って元鴻池の社員なんじゃね?>コピペ厨
なんかね、天下の鹿島においては人手不足は何それって?対応
さすがに大工はアップしたけど他の職種はね
おまけに60歳以上は入場ご遠慮とかふざけたこと言う奴が居たから
丁重に仕事断ったら泣き付いてきた
俺も何言ってんだかわからんけど、この組もわけわからん
289 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/20(月) 22:14:13.68 ID:h3EfNkOT
3人目の死体が見つかったな
しかも腕がちぎれてたらしい
可哀相に
鹿島あと2人早く見つけたれや
290 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/20(月) 23:32:46.42 ID:5oVVA22T
俺的人災より天災で逝った方がまし
死んでも死にきれんわ
291 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/21(火) 02:03:46.11 ID:IXxY1LQL
震災以来、各求人紙で寮食費無料で多数の求人募集が掲載されているが、そのほとんどが作業開始や宿泊先などが
決まっていない状態での見込み求人です。自分自身も20件近くの面接応募をしたが全部、延期中止ばかり。
中には、保険証や身分証に住民票を送らせておいて一切連絡が取れなくなった業者もある。振り込み詐欺などの犯罪組織に
携帯電話の契約や口座開設に悪用される可能性も有り得る。元受けや公安も改善するべきだろう。
また、固定回線も事務所も無い業者も多く、突然連絡が取れなくなった場合は給与の不払い問題も出てくるだろう。
そんな仕事に応募してくるような奴は信用がないんだから仕方ないべさ
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
300 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/22(水) 04:16:22.66 ID:+psG9/yg
強姦ばっか貼るなよ、お前キチか?それとも鹿島社員か?
301 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/22(水) 05:57:57.14 ID:3CSDzT6V
社員1万から居る会社だから
いろんなキチが居るんだよ!
>>293-299 異常だね。
この一連の投稿は,真夜中に行っている。真夜中に書き込んでいる
姿を想像すると,ぞっとする。
被害者だったら同情するが,ここまでやると同情が反感に変わるよ!
相手にすんなー
304 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/22(水) 18:08:50.84 ID:jpuz2xY4
305 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/22(水) 18:40:27.36 ID:jpuz2xY4
どーでも良いけど荏原跡地は絶対入るなと言われたんだけど
そんなにケツかっちんなの?
307 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/22(水) 22:27:49.00 ID:3CSDzT6V
306>>ヤバイよ!
所長もあまり良い話し聞かない…(汗)
50年持つように作ります。10年ごとにメンテナンス。そのうち地震で壊滅します。
大体こういう事故は起きる前からシールド屋さんも薄々危険を感じていて「やばいよ、やばいよ」言いながら掘ってたりするんですよ
311 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/23(木) 19:53:32.77 ID:dzkMe8vJ
お嬢様も不倫するんだ
312 :
シールド屋:2012/02/23(木) 20:56:33.81 ID:dK2JPtJS
昨日テレビで坑内から引き上げられた壊れたセグメントが写っていました。
一見して薄いと感じました。
218>でセグメント厚16CMと書かれてましたが、それぐらいでしたね。
310>その通りです。
自分も何か現場でヤバイ事やらされそうになったら「ちょっとめまいがして…」とか仮病使って帰ろうと考えてます
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
さっさと遺体を見つけてやれよ
いつまでかかってんだ
現場の仕事の遅れは許さんくせに自分らが遺体見つけるのはノロマなんだなあ
320 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/24(金) 11:40:46.15 ID:e5H1ee11
「ゼネコン鹿島建設の知られざる実態」というキーワードで検索すれば知られざる恐るべき事実がよく分かります。
せやろか
322 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/24(金) 12:54:24.27 ID:ZMsrNunp
>>311 するよ。
社内だって平気。
関西なんてひどい。
>>320 やっぱこいつ嘘つきで有名な古舘真って奴じゃね?
fghi6789のHPアクセス稼ぎたいんだろ
組み立て中のセグメントでの荷重試験なんてしないからね
325 :
ほっほっほっ:2012/02/24(金) 21:57:44.04 ID:NOGvjSLN
近藤は糞監督
326 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/25(土) 01:51:28.83 ID:nJZRJPb2
いいかげんにしろよ。桑田話はもういいから。福島の発電所のがれきを片付けろ。
5年以内に建屋倒れるぞ。
329 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/25(土) 22:13:10.74 ID:KlLQFc2w
鹿島がノーズダウン否定 水島トンネル事故 掘削機0・5度上向き
http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2012022422253761/ JX日鉱日石エネルギー水島製油所B工場(倉敷市潮通)の海底トンネル事故で、工事元請けの鹿島(東京)は24日、事故直前のシールドマシン(掘削機)の状態について「角度0・5度と上向きの姿勢。全く正常だった」とし、
掘削機前部が沈み込むノーズダウン現象は「考えられない」との見解を示した。
掘削機の運転が完了した7日午前11時45分の時点で、地上のパソコンに記録されたデータを鹿島が分析、判明した。
同社は「マシン先端部のトラブルが事故原因となる可能性は非常に低くなった」とし、掘削機が140トンの自重と周囲の圧力で姿勢を崩すノーズダウンを否定した。
一方、半分に割れ、鉄製ボルトが付いた状態で21日に見つかった横坑内壁のセグメントについて鹿島はこの日、「一般的に組み立て中のセグメントにボルトを付けることはない」と説明。組み立て完了後の物だった可能性を示した。
330 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/26(日) 01:58:16.96 ID:JaGh5VSL
331 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/26(日) 04:21:22.27 ID:SbivKwMS
今抱えてる一番でかいPJっつーか現場どこ? テレビや新聞メディアがこれまで以上に
ネットに圧されてクライアントから金が出ないから、リアルな情報がでてこないな。
そりゃ金額なら大手町銀行跡地じゃね?
敷地でデカイなら、理科大金町かなあ?@都内のみで
333 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/26(日) 12:33:25.68 ID:z6rSW/Zf
羽田のヤマト倉庫も、どでかいよ!
335 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/26(日) 18:14:55.48 ID:GxoGMFvN
トンネル事故の影響 東北復興関係に出ますかね?
新規発注の 福島除染事業 なんか 入札に参加できないんじゃないかとのこと聞きましたが
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
>>333 あそこは所長がダメダメだから下請けはお呼びかからない
ことを願ってる
343 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/27(月) 19:53:08.47 ID:cGVSNob0
男にルーズな受付嬢だよ
旦那いるのに不倫してるんだよ
344 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/28(火) 00:22:29.64 ID:l6rFZ4Ij
>>330、343
元同じ○○課のM田課長とS木嬢もな。
あ、こっちは奥さんがいるのに、だ。。
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
349 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/29(水) 11:19:56.17 ID:X0QhWG2B
キチガイ!もう うざいんだって言ってんだろう!
自作自演で有名な古舘真だろ。
351 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/29(水) 18:48:58.46 ID:5DE5hDcQ
M田課長て営業の?
352 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/02/29(水) 23:59:15.29 ID:Ca6tTTu8
>>351 今は営業か?分からん。
関西の元秘○課のM田さんだ。
ちなみに相手は現役○書のS木嬢。
354 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/01(木) 06:01:50.93 ID:ho7WlBf0
353おまえは、福島行って帰って来るな!
356 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/01(木) 18:52:34.07 ID:vnvdlpGx
M田さん今神戸にいる。
奥さんも神戸にいる。
その後、セグメントトンネルの一件は、どうなりましたか?
358 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/01(木) 21:34:45.35 ID:+xUV9bwv
名古屋支店のシールド一筋で、弘新建設ベッタリの辻さんはどうしてる?
359 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/02(金) 00:56:25.85 ID:5rYI/e7J
>>356 まぁ、不倫相手のS木T子嬢も近いし、
今でも会ってるみたいだよ。
早めに会って、ハメて、早めに帰る。
まぁ、奥さんも怪しまんわな。
360 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/02(金) 13:55:28.53 ID:XkWR1DYj
エンドーこうぎょう、コンプラ大丈夫か?
なんか赤坂の現場であった?
ハイ、コエダシテイキマショー
ヨイショーヨイショー
363 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/03(土) 08:55:18.06 ID:B52p9KOk
5人目が発見されたそうだ。。合掌
やっとか、かわいそうに
これで24時間体制は解除か?
で、これからどうなるの?
ルート変えて掘り直し?
決心せよ、今日一日の無災害! ご安全に!
>>367 一旦埋め戻して、もっかい堀直しじゃねーの?
370 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/04(日) 08:56:09.80 ID:sw1y+ZAT
海底トンネルの原因って結局わからずじまい?
とんと報道が無く成ったんだけど
薄いセグメントの陥没が原因だろうから、設計とか資材調達の責任だろう?
これは労災にならないだろう。事故だから、きっちり一生分の賃金を払うだろう
372 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/04(日) 11:12:46.23 ID:aO9h0pVL
鹿島建設は汚い手を使い他ゼネコンを排除している地域がある。特に大阪市浪速区は日本一の
同和地区と隣接しているので、暴力団組織「部落解放同盟」と組んで他ゼネコンが受注すれば、
嫌がらせ・妨害行為で納期に間に合わせないようにして、優良物件を独占しているヤクザ紛い
のブラック企業
>>372 お前、鹿島建設そのものが元暴力団組織である事を知らんだろ?
社員ならば猫でも知ってることだ
375 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/04(日) 23:58:17.17 ID:FHE2MPYz
経営陣が中曽根と縁組みしてるから何があっても風化する。中曽根一派ということはナベツネだし。
377 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/05(月) 13:58:30.84 ID:gnC6leUu
大阪市は解放地域はJVしな後やっかいやからな! 強姦野郎は出所したんけ?
378 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/05(月) 20:44:23.11 ID:xuzIoO0p
事故の検証はどうなるんだろうね、現状困難だろうに。
ひとつひとつ、心をこめた物づくりwwww
ご安全に(゚∀゚)
>>376 原発そのものより、それを取り巻く連中に問題があるんだよ
コントロールしきれない技術を使うってのも確かに問題だが
東電、保安委はじめ関わる組織・人間が馬鹿すぎる
381 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/06(火) 04:36:05.90 ID:YP2yhEfH
このての問題は頭が悪いか良いかじゃないよ。
383 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/06(火) 19:28:05.06 ID:ZjtIZIDO
S木嬢の話絶対に嘘だ。
あんな男と不倫するはずがない。
384 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/06(火) 20:30:31.72 ID:Tzl4tGdV
鹿島建設は人権暴力団「部落解放同盟」と決別しろ! ヤクザ・右翼・同和と同類項
なのか? マル暴・ライト・童話系の警備会社との癒着を断ち切れ
ひとつひとつ、コストを下げた物づくりwwww
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
391 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/07(水) 02:04:38.06 ID:v5EZySSk
>>383 ほんとだよ。
結構長い間続いてるみたい。
392 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/07(水) 10:43:56.34 ID:Yt6A2pq4
桑田本人の書き込みか!?
病んでるな!
393 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/07(水) 19:19:25.22 ID:zhMI+9NB
住民に気を使って防護服を着ての作業をゼネコンは禁止とかあるから
下手すれば原発建屋内作業より被曝の危険性は高いかもしれない。
自衛隊はRL3クラスの防塵マスクに防護メガネだが、我々はN95の使い捨てマスク。
内部被曝の危険性は高いよ。とにかく、ゼネコンは作業員の安全性より近隣住民に不安感を与えないようにと
神経質になっている。作業員はゼネコンに被曝させられるよ。
394 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/08(木) 00:09:31.29 ID:HQ6M/so/
案協と近協さえ大げさ(でも穏便に)に済ませればいいんだもん。
395 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/08(木) 20:13:04.45 ID:qwqbu9V+
ゼネコンより電力会社の対応に泣かされている。
396 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/09(金) 04:26:23.51 ID:XyiuVFvJ
眠い!!夜勤はうんざり!
ってことは鉄道系工事現場ってことか
398 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/10(土) 08:13:52.12 ID:WgYBPW16
鹿島組(旧社名)中興の祖 鹿島守之助(旧姓ー永富守之助)はたつの市揖保川町新在家の
未解放部落の長の家に生まれ、天才的な秀才で東京帝国大学法学部卒(後に法学博士を取得)
後、外務省入省後鹿島家の養子になる。鹿島建設が人権暴力団と親密なのはルーツが同根だ
たらでしょう。
>>396 怪我するなよ!,事故起こすなよ!
周りが迷惑するからな!
400 :
ウタノテト=横濱えり=Elena Oda Lancasta=會理主宮:2012/03/10(土) 13:14:32.03 ID:I/sh4W/x
役所や企業の電話に出たり、メールを削除する 不法滞在で フィリピン人の工作員に
お給料を出すだけで…潰す。
>>397 終わっても引継ぎまで帰れないのが辛いよね
402 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/10(土) 22:19:28.69 ID:iRJ1kNLc
今日から、しばらく お暇頂きます。m(__)m
403 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/11(日) 03:35:46.20 ID:aa5TJvP4
>>383 391だけど、M田課長は結婚ちらつかせてるみたいだよ。
結局そのままずるずる続いてる。
でも不倫って分かってて続けるS木嬢も理解できんが…
404 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/11(日) 12:27:34.10 ID:P8RblpOr
暴力団より性質の悪い会社の代表が「鹿島建設」です。
405 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/11(日) 12:42:11.62 ID:79wdvRZL
恫喝
脅迫
当たり前!
強いところにはまかれろってか!?
鹿島様のお陰で御飯食べさせて頂いてます…(泣)
鹿島は岡山の事故の遺族に賠償金いくら払ったの?
407 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/11(日) 19:02:59.04 ID:du+UCIPu
がんばれ!
くたばれ!
409 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/12(月) 10:09:01.84 ID:K1FeaJTN
ふんばれ!
410 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/12(月) 21:03:52.07 ID:c6I7A8NK
M田課長じゃなくて今はM田次長だよ。
411 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/13(火) 05:52:44.53 ID:p1WINUwq
鹿島は永遠に、右翼・同和・ヤクザ等 三悪との関係は断ち切れないでしょう
412 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/13(火) 08:51:46.87 ID:pEV7Fbjw
>>411 だからヤクザ組織が名前を変えてそのまま建設会社になったんだってーの
断ち切るとか世の中引っ繰り返っても無理だろ、ありえねーよw
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
418 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/16(金) 23:13:08.63 ID:tn1odts7
俺は以前、部落解放同盟青年部に在籍していた時に、ムラの近隣で鹿島以外の
ゼネコンが建設する予定の場合は反対運動を起こして完工できないようにしたな。
419 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/16(金) 23:53:55.49 ID:uDF0npT8
レイプ「元」鹿島社員な。
420 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/17(土) 14:11:53.31 ID:E0eIzrH6
それふぁどうした?
電通なんかは中曽根さんが顧問やってるだろ
422 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/18(日) 00:52:38.04 ID:HFdg3z8o
どころか中曽根は鹿島自体と縁故だよ。けい閥。
423 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/18(日) 16:18:24.59 ID:5vyzaC6D
なんでM田次長とS木嬢の話知ってるんだよ
嘘くせーよw
嫁が社内にいるのにS木嬢が不倫する訳がないだろうw
, '´  ̄ ̄ ` 、
i r-ー-┬-‐、i
| |,,_ _,{|
三 N| "゚'` {"゚`lリ
ト.i ,__''_ !
i/ l\ ー イ|
∧∧ ∧∧ ∧∧ ∧∧ ∧∧
(⊃⌒*⌒⊂) (⊃⌒*⌒⊂) (⊃⌒*⌒⊂) (⊃⌒*⌒⊂)(⊃⌒*⌒⊂)
/__ノωヽ__) /__ノωヽ__) /__ノωヽ__) /__ノωヽ__) /__ノωヽ__)
∧∧ ∧∧ ∧∧ ∧∧
(⊃⌒*⌒⊂) (⊃⌒*⌒⊂) (*:.。.'.。.:* (⊃⌒*⌒⊂)
/__ノωヽ__) /__ノωヽ__) *・゜゚・* /__ノωヽ__)
アッー!
|
|
| |
/ ̄ ̄\ / ̄ ̄\ / ̄ ̄\ / ̄ ̄\
| ω .| | ω . | | ω . | | ω . |
|_| ̄|_| |_| ̄|_| |_| ̄|_| |_| ̄|_|
i|i
∩ ピュッピュッ
(::)(::)
______________________________
3 凸 凸 CREDIT 00
原発全廃だと。50年は廃炉ビズネスで安泰だね。使用済みをどうしよう。
月にうめてこいよ。
廃炉解体現場なんてまっぴらごめん
427 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/21(水) 05:03:11.84 ID:t81j4kft
ロケットに乗せて宇宙にぶっとばせばいいのにね
428 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/21(水) 07:27:53.13 ID:tnKDZ07+
韓国製セグメントと分かった瞬間、マスコミは報道を止めたな
429 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/23(金) 00:54:12.60 ID:4Ow19UCo
今日も一日、ご安全に。
430 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/23(金) 06:54:51.76 ID:jUivmO4R
安全基本行動!
431 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/23(金) 22:06:17.76 ID:Quyixmy5
世田谷に現場ある?
ねーよks
433 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/25(日) 23:01:41.70 ID:ffaH6E11
安全第一、効率第2!
とにかくご安全に。
436 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/27(火) 16:27:39.40 ID:RUyjTFNM
はじめまして。
気分を害される方がいらしたら本当に申し訳ありません。
決断は早々に求められておりますので質問させていただきました。
私は前職を退職し(無職歴5ヶ月)この不況の中、鹿島の子会社で内定を頂いたのですが
そこは今までに経験のない規模の企業で(従業員130名程)
高卒の方が多い企業です(設計等、技術系企業です)
お世話になれば行くことになるであろう子会社は
一部署で4人しかいない…という所になります。
私は大卒で、今まで契約社員、派遣、社員と
企業規模は大きめの所で学歴は大卒の方が殆どという職場しか経験したことがありません。
フロアも大フロアで大人数の中に所属部署があり…という所ばかりでした。
正直戸惑っております。
この不況時にせっかく頂いた内定
条件はそれ程悪くはありません。
年休120日はあるし
派遣社員ですが賞与(年間計3.5ヶ月分)はあるし…
こんな事で躊躇してしまっている私は馬鹿でしょうか?
はい
w
439 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/27(火) 19:18:14.27 ID:eOH/Ksua
他に就職先があるならいいけど
ないならいいと思いますよ
僕も鹿島の子会社にいます
440 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/27(火) 19:42:51.92 ID:pN7vtzvs
アルモ?
441 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/27(火) 19:57:14.22 ID:eOH/Ksua
関西支店の受付嬢と建築部の次長がホテルに入って行く所俺見たよ
442 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/27(火) 20:01:22.10 ID:eOH/Ksua
アルモ
違います
443 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/27(火) 21:58:31.47 ID:VA5v9niu
建物か大興では?
建設業ってくくりの中では会社の与信や規模が良いほど仕事はやりやすいよ?
但し、子会社って名の下僕以下になる可能性もあるから・・・
親会社だけの仕事だけしてると辛いよね
まあガンガレ
445 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/27(火) 23:44:31.03 ID:X7Mmozjr
>>436 アルモにしろイリアにしろ
近々に入った派遣社員は要注意だな
2ちゃんに速攻で社員を晒しそうだw
>>443 従業員が130人前後だから限られてくる
建物はありえないだろ
もっと人数多い
447 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/28(水) 12:19:32.90 ID:N/cf5HwM
クリマだな!?
残業費払えや!!
経費をケチるから倉敷で5人も殺してしまうんだよ
450 :
436:2012/03/28(水) 14:04:55.49 ID:???
皆様、早速の御回答ありがとうございます。
学歴に関しては男性社員は大卒の方ばかり(同じ事務の女性は短大卒もいる)
の所しか知らないので、高卒の方がいる所は未知なんです。
学歴差別をしている訳ではないのですが…
プライベートで高卒の方とは話が合わないことが多々ありましたので
その辺りが不安にもなっていまして、今までと全く違う環境ということで戸惑いも感じてしまっているという状態です。
因みに私は女性で事務で内定を頂きました。
高卒とは話が合わないって・・・意味がわからん
たぶんあんたアホだから何処行っても通用しないべ
派遣ってことは、アクトか?
こんなバカな社員採用するなよ。
本人だったらこんな特定することはかかんよ
454 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/28(水) 20:03:56.29 ID:9V5paBzx
大卒だから高卒をバカにしてるんでしょう。
上目線なんでしょうね。
大卒でも仕事できない奴はできないからね。
高卒でも仕事できる奴はできるからね。
優秀な大学卒業してても実際仕事するとできない奴はできない。
俺は実際に見た。
455 :
あ:2012/03/28(水) 20:36:51.13 ID:???
悪とのさこは馬鹿でえらそうだ
>>450 あまり大卒を鼻にかけるな。
入社前からこんな調子じゃあ先が思いやられる。
こんな社員は,真っ先に女便所がない現場事務所に配属すべし。
派遣の癖に協力会社には偉そうなの?
社員には頭上がらないの?
何か泣けるな
458 :
436:2012/03/29(木) 13:42:21.41 ID:???
皆様、御回答ありがとうございます。
高卒の方が多いと言われた訳ではありませんが
過去ログを見ますと、高卒の方は多いかも…と思いました次第です。
自ら大卒とか大学時代の話をするつもりはないですが(面接の際は聞かれましたが…)
面接では前職が大手の中途だったのであの大手を…凄いね、みたいな感じで話されたり
(大卒のみ採用の会社)
そういうところに不安を感じてしまったりしていて
凄い悩んでいます
大卒の方メインであれば気にする事はなかったんでしょうね…
やっぱり大卒メインであれば同じなんで安心しますから
459 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/29(木) 13:53:17.53 ID:X0IYstri
高卒で若いうちから企業に育て上げられた人間は強い。
大学で4年間勉強するよりも企業で過ごす4年の方が遥かに濃密で社会的責任が重いからだ。
460 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/29(木) 18:41:41.19 ID:4+PlPuX4
>>458 学歴より性格に問題がありそうだな。
高卒の先輩に怒鳴られて終わりのパターン。
461 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/29(木) 19:23:23.83 ID:TMEdqMcW
悩んでいるんならやめたら
前職の大手も続かなかったんだから
またダメでしょう
ごちゃごちゃ悩んでないでとりあえず飛び込めばいいんだよ
>>459 大学で遊びながら学ぶものも多いんだよ。
特に今の18歳ぐらいじゃ社会的責任なんて背負えない。
せめて短大とか高専でも出てきてくれればいいんだけどね。
俺は大学時代ひたすら寝てた
親が死んでるんじゃないかと何回か
訪れたくらい
465 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/03/31(土) 08:25:34.72 ID:u4OoPhKi
鹿島クレスだな
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
471 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/03(火) 10:07:43.70 ID:CqvM/AqC
そのレイプ鹿島社員は、いま何をしているの?刑務所の中ですか?それとももう出てきてるのですか?
472 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/03(火) 19:58:21.82 ID:cynattOK
桑田はもうどうでもいいよ
2chは閉鎖。発展途上国。
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
478 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/05(木) 10:03:44.13 ID:wuLudvhm
ヤマトは、どんな状況ですか〜
躯体は?
ヤマトか・・・汚染土でしこたま儲けたのに
セコイと聞きましたね。
質より金みたいなんで遅れてるそうです。
480 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/05(木) 12:18:08.28 ID:wuLudvhm
ヤマトの所長、引退現場らしいから…(汗)
行きたくないけど仕事が甘くなって来たから緊急参戦!
見積依頼来て打ち合わせも行ったけど
あとはシカト
あそこで工数食われるより、数現場こなしたほうが
利益は出る
糞してケツ拭いてズボン履いて後ろ向いたらドアが開いてた
483 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/06(金) 01:45:23.15 ID:wn6K6dMN
藤岡義英長野県議の調査で発覚!
瓦礫の全国拡散は、鹿島JVによる2000億円プロジェクト!
地元にカネを落とさず、巨大ゼネコンが儲けるためのもの。
お前たちの行状は身ばれした!
484 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/06(金) 03:31:37.11 ID:VXze9wTq
/) /)
/ ⌒ ヽ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ●_ ● | < ↓↑パチンコと売春の「うんこ地帯」で生活する発達障害者(チビ、ブサ、知的障害)たちのカキコ
(〇 〜 〇 | \
/ |
| |_/ |
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
488 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/07(土) 17:26:09.20 ID:e7p04SUg
暇人!コピペしかできんのか!
いい加減、うぜぇんだよ!
489 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/07(土) 17:48:17.62 ID:2bLsV5O5
なぜ,485〜487書き込み禁止にならないのかね?
不思議だね!
採用にまだ創価枠とかあんのか?
創価浸りで婆化した奴とかマジ始末に負えんぞ
がんばれ!桑田!!!
別に鹿島に限らず、この低スペックでよく○○に採用されたなって手合いは
創価関係者の可能性を疑うべきだろw
んで創価大卒とかの創価バリバリしょってる奴らより隠れ信者の方がタチが悪かったりする。
もともとコネ利権目当てだったり婚活の一環でへばりついてる連中だから、
悪平等思想と図々しさをこじらせたゴミばかりだよ。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
>>493 もうやめてくれ!
管理人よコピー禁止にしてくれ。
とりあえず門をたたけ
3日で首だろうが、
シャープソニーパナ巨額赤字の時代だしなあ。
496 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/11(水) 19:17:12.56 ID:TE5xWGpH
納得
桑田はもうやめてくれ
497 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/12(木) 15:40:29.57 ID:17vh48eP
福海寺で下半身露出しながら女児に接客
↓
画像が流出して何故か鬼女板でスレ建てられる
↓
鬼女板で半日で全部特定
↓
犯人はTwitterアカ削除する(すでに魚拓済み)
↓
鬼女の猛攻であらゆる所にリンク貼られだす
↓
甲南大学ラグビー部HPが突然メンテと称して閉鎖される(現在もメンテ閉鎖)
↓
犯人は福海寺に駆け込んで2チャンが画像捏造してると嘘を言う。
↓
福海寺が鬼女猛攻な電凸に会い、住職が涙声で謝罪
↓
犯人火消しに必死、他人の空似、告訴すると言いだしてる
↑いまここwwww
本学学生の不祥事について(お詫び)
http://www.konan-univ.jp/top/news/1334296306.html すでに一部で報道されております通り、本学の学生が、そのアルバイト先寺院において、
著しく品位を欠く行為をいたしました。
大学といたしまして、アルバイト先寺院の皆様ならびに関係する方々、 参拝者の皆様に
多大なご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。
まことに申し訳ございません。また、世間をお騒がせしましたことを深くお詫び申し上げます。
本学は、人物重視の教育を行うことを建学の理念としており、社会的常識・倫理観・品格を
備えた 人物の養成をめざしておりますが、大学としての教育的責任を十分に果たせず、
まことに申し訳なく思っております。
在学生、ご父母・保護者の皆様、卒業生の皆様、本学に関係するすべての皆様に対して、
本学の信頼が大きく損なわれたことを深くお詫び申し上げます。
今後は、このような不祥事が二度と生じないよう、大学といたしまして全力で取り組んでまいり
ます。
最後に、多大なご迷惑をおかけした皆様に、重ねてお詫び申し上げます。
2012年4月13日
こんな変態馬鹿がつつがなく入社するようなら、鹿島も大したことないんだね
502 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/13(金) 19:23:31.86 ID:e1fjdYoM
チンコ男の内定どうすんの?
それとも退学になるかな
変態を雇うのかこの会社は?
甲南学園は、1919年の学園創立以来、創立者平生釟三郎(ひらお はちさぶろう)による建学の理念
「人物教育の率先」を基本にして教育活動に努めてきました。
「人格の修養と健康の増進を重んじ、
個性を尊重して各人の天賦の特性を啓発する」、
そして
「世界に通用する紳士たれ」
という平生の理念は、つねに甲南教育が拠って立つ原点となってきました。
いい人材を採ったなw
506 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/13(金) 22:51:33.07 ID:MHTzO6J/
普通の幸せな家庭生活を返せ!
507 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/14(土) 01:17:12.69 ID:OJQPAuN6
>>1 レイプってなにこの会社。こわーい。
レイプと比べたら寺でケツ出すくらいどってことないのか?!
すごいわ〜〜ww
508 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/14(土) 07:36:15.49 ID:gOJr6MSa
鹿島建設は水面下で深い関係のある「暴力団」「人権やくざ=解同」「右翼団体」など
反社会的勢力ときっぱりと手を切って上場企業としての矜持を持ってください。
509 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/14(土) 18:23:53.05 ID:YROdXCLg
何処の、どんな企業でも
裏の付き合いの無いところはない。
裏方さんあっての企業といっても過言ではない。
世の中綺麗事だけじゃ飯 食っていけないんだよ!
政治家さん達の方が もっと たちわるだぞ…
510 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/14(土) 22:24:59.51 ID:J0IdFIKp
駿河台の吉岡最悪
下請け泣かせて自分だけ出世すりゃいいのかよ?
金払ってくれよ。頼むよ
511 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/15(日) 16:11:46.28 ID:41sFiSwD
>>423 M田次長の嫁のことは知らん。
が、不倫は本当だ。
423はM田さんを庇ってるのか?S木さんを庇ってるのか?
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
513 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/16(月) 07:52:26.14 ID:ba8zlphF
吉岡金払え?
お前の管理不足で人まで死んでるんだぞ
反省して金払え?
田中曽根の時代からの癒着企業だったんだろう。
515 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/16(月) 09:54:08.93 ID:r/+RqWBF
倉敷の海底トンネル死亡事故は
どーなったの?
賠償金はいくら払うの?
海底トンネルの件と、アルジェリアの高速道路の件 それぞれどうなってるんですか
あまりに報道が無さ過ぎない?
517 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/16(月) 13:28:14.05 ID:6h0r1iVq
518 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/16(月) 19:36:20.27 ID:0Yg07dpG
やっぱり不倫は嘘だったな
S木さん結婚するぜ
社内の人と
トンネルでまたやっとるがなw
520 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/17(火) 15:04:16.86 ID:YkRFmhyW
岡山県また死亡事故やな ほんま鹿島トンネル工事御祓いきいてないな!
とりあえず全国でトンネルに関しては12ヶ月の指名停止だろ
522 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/17(火) 19:55:53.23 ID:Jv0lF5gu
結婚するということと、不倫したという事実は別だと思うが…
また重大事故起こしといて不倫も糞もあるかい
脳に精子でもわいてるのか?
>>522は
524 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/17(火) 21:08:07.01 ID:F/k21FNC
また岡山で脂肪事故発生したね
まったくどーなってんだ?!
525 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/17(火) 22:30:35.64 ID:Jv0lF5gu
事故と不倫は無関係。
それぐらい分かれよ、523。
おまたのトンネルは開通しまくってるのにね
26歳OLです。
発言小町でも相談していますが、うちの会社に専門職派遣で来ている
36歳独身女にムカついて仕方ありません。なのにほとんどの人が
派遣さんの味方です。
取り柄は専門分野のスキルくらいで、何かと職場の和を乱す存在で、
いるだけで迷惑です。
ある日、職場で持ち回りの雑用がうちの係の番になったので、たまたま
ついでがあった彼女に頼むのが一番効率が良いだろうと考えてお願いしたら、
一応やりはしたものの、後で「あの人(私)に指示を受ける筋合いはない」と
上司にクレームをつけたそうです。その時間に私が同期とお弁当を食べながら
2chに書き込みをしていたことまで言ったとか。私は食事休憩も取ってはダメですか?
たかが雑用でなぜそうまで噛みつくのか、理解に苦しみます。
職場の当番仕事くらい、誰に言われようが関係なく手の空いた人がやるのが
当然でしょう。大体、普通は言われる前にやりますよね..
その派遣さん、とうとう今度、自分から辞めるのですが、ロッカーで
「愛想が尽きた。もっと早く辞めれば良かった」
と言っているのを聞いてしまい、ますます呆れました。
こちらが頼み込んだわけじゃなし、自分で更新していたくせに。
上司がその派遣さんに、職場の何がイヤだったのか聞いたところ、私のことを名指しで「私語がうるさい」
「社会人として非常識」と言ったそうです。
仕事自体は好きで本当は続けたかったのにとか白々しいことまで言って、
最後の最後まで本当にムカつきます。幸い、同僚はみんな私の味方です。
偉そうにしてるけど、人の好き嫌いで辞めるなんて結局は負け犬じゃないですか?
だからあんたは派遣なんだよ!!
529 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/18(水) 16:09:25.91 ID:aKMLkkSM
岡山県民です。
お願いですから、鹿島様は岡山県内での工事はやめて頂きたい。
これ以上、死人を出すのを見ていられません。
即、岡山県より出て行って頂きたい。
岡山県のような地方にスーゼネは必要なし。
大都市で、トンネル掘ってくれ。
ニュースないけど、何十人なの
事故も防げないようなゼネが避妊出きると思わん
532 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/18(水) 19:07:32.63 ID:UTZrTffH
オマタはいつでもガバガバ貫通式してるお。
>>527 おまえもさっさとやめちまえよ。
自己中キチガイ婆が2匹片付けば周囲もホッとするだろうwwww
>>527 なんだおまえwww
だせーなwww
死ねよwww
535 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/20(金) 14:16:37.61 ID:Qx0ZJS40
>>527 派遣に仕事を頼むなら管理官通して仕事頼むのが普通だろ
下半身晒した学生を採用する会社は違うねえpgr
536 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/20(金) 19:54:21.98 ID:0C7ixKDC
鹿島のOLなんぞコネ100%だろーがw
何、派遣を見下してんだよw
おめーらOLを見る技術職の冷ややかな視線に気づけw
537 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/20(金) 21:31:58.79 ID:u0THT5dj
私のお父さん営業総括部長ですけど何か?
みたいな女が多すぎ
>>527 > 26歳OLです。
> 発言小町でも相談していますが、うちの会社に専門職派遣で来ている
> 36歳独身女にムカついて仕方ありません。なのにほとんどの人が
> 派遣さんの味方です。
> 取り柄は専門分野のスキルくらいで、何かと職場の和を乱す存在で、
> いるだけで迷惑です。
> ある日、職場で持ち回りの雑用がうちの係の番になったので、たまたま
> ついでがあった彼女に頼むのが一番効率が良いだろうと考えてお願いしたら、
> 一応やりはしたものの、後で「あの人(私)に指示を受ける筋合いはない」と
> 上司にクレームをつけたそうです。その時間に私が同期とお弁当を食べながら
> 2chに書き込みをしていたことまで言ったとか。私は食事休憩も取ってはダメですか?
> たかが雑用でなぜそうまで噛みつくのか、理解に苦しみます。
> 職場の当番仕事くらい、誰に言われようが関係なく手の空いた人がやるのが
> 当然でしょう。大体、普通は言われる前にやりますよね..
> その派遣さん、とうとう今度、自分から辞めるのですが、ロッカーで
> 「愛想が尽きた。もっと早く辞めれば良かった」
> と言っているのを聞いてしまい、ますます呆れました。
> こちらが頼み込んだわけじゃなし、自分で更新していたくせに。
> 上司がその派遣さんに、職場の何がイヤだったのか聞いたところ、私のことを名指しで「私語がうるさい」
> 「社会人として非常識」と言ったそうです。
> 仕事自体は好きで本当は続けたかったのにとか白々しいことまで言って、
> 最後の最後まで本当にムカつきます。幸い、同僚はみんな私の味方です。
> 偉そうにしてるけど、人の好き嫌いで辞めるなんて結局は負け犬じゃないですか?
> だからあんたは派遣なんだよ!!
専門職派遣の方に雑用をさせると、会社の方にも不味いと思いますよ。
それなのに、勝手に雑用を指示したり、あなたの方が大変な事に。
派遣法も知らないで、そんな社内の事を暴露するような事をここに書き込みしたりして
それこそ問題になることも知らずにいる事自体が非常識と言われても仕方が無いのでは??
ネタにマジレス?おいwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>527は鹿島ネタじゃないだろwwww
まあ、こういう性悪バカブスなんてあちこちにいるだろうが
542 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/22(日) 12:24:07.00 ID:hjxEA8uZ
S木さんって何歳?
意外にいってる?
鹿島倒産のうわさだけど、どこに吸収してほしいですか。
土木だけなら清水かもなあ。
544 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/22(日) 12:55:45.71 ID:G0YBLaQU
特定されるようなカキコするOLなんているか?
どうせなりすましたジジィだろW管理職のダセーチンカスクソジジイてとこだなW
派遣法も知らん勘違いジジイに難癖つけられて派遣の人も災難だわな
>>527 昼休みだろうが会社のインターネットを使って2Ch書き込みどうかと
思う。
鹿島のPCって仕事と関係ないサイトに繋ぐ時は許可が必要なんだとさ
547 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/22(日) 20:16:33.00 ID:6UDfd3Rf
関西支店のОLは仕事よりネット遊び。
派遣の方がよく働くらしい。
548 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/22(日) 20:19:59.77 ID:6UDfd3Rf
鹿島のPC仕事と関係ないサイト許可なんていらないよ
普通に使えるよ
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
552 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/23(月) 18:31:10.08 ID:yYBFfyDO
レイプ鹿島社員をずっと恨んでるんだね。
レイプされたんですか?
ほのぼのレイプ
いや、マジでレイプされた被害者の方が書き込んでいるのであればやむを得ない。
甘んじて批難を受けるしかないと考える。
556 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/24(火) 10:06:44.64 ID:rqmI66He
ガレキ まだぁぁぁぁぁ?
レイプなんて、他の大手ゼネコンでも日常茶飯事だろ。
現場のプレッシャーは想像を絶する。
レイプでもして気分転換しないと、気が持たないだろ。
会社も黙認だし。
追加で書き込みします。その派遣さんは、席替えで私の隣になったとき上司に
「あの人(私)の私語がうるさくて集中できないから変えてくれ」
と訴えたそうです。お前は小学生か!?(呆)。
上司は相手にしませんでしたが「社員のほうから歩み寄るように」
と言うので、自分なりに彼女とコミュニケーションを取るよう努力は
しました。でも、話しかけても一言しか答えないし、すぐに仕事を持って
離席してしまうのでどうしようもなかったんです。
日々の庶務は私がすべてやっています。彼女に頼むと嫌がられるので
上司が気を遣って私に回すようになりました。でも仲の良い派遣仲間や
ベテラン社員の用事だと、自ら気を利かせて動くんですよ!
派遣法遵守とかじゃなく性格が嫌らしいだけだと思います。
彼女の転職先は、よりによってうちの本社です。自分から辞めておいて
普通は避けませんか!?そんな非常識さも大嫌いです。
559 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/24(火) 20:01:42.50 ID:x9L2yj0c
派遣さんあなたよりウワテなんでしょう。
あなたの負けです。
派遣でもあなたより年上なんだから人生の先輩です。
もうあきらめなさい。
560 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/24(火) 20:25:43.20 ID:x9L2yj0c
私語がうるさいてことは派遣の彼女迷惑してるんじゃない
派遣の彼女の言い分も聞いてみないと本当の事はわからない
561 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/24(火) 22:31:23.81 ID:Al8VupXc
この人釣り針大き過ぎるwww
▼シールドトンネル工事で再び事故、オペレーターが死亡
http://nkkp.jp/a/cn/20120419/565502/ 岡山県備前市で4月17日午前4時40分ごろ、大阪ガス発注のトンネル工事でシールド機
の操作を担当していた二次下請け会社の50歳代の男性が工事用のトロッコにはねられる
事故が発生した。男性は病院に搬送されたものの搬送先の病院で午前7時ごろ、死亡が
確認された。施工は鹿島。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
570 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/28(土) 20:29:18.14 ID:qeSZKLET
1人の人が別人になりすましてメールしてるね!
>>562またシールドか。シールドだけで6人目か?南無阿弥陀仏
572 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/29(日) 13:12:07.23 ID:VbmZHDtQ
鹿島の社員は指示だけして現場にはほとんど出ないと聞いたけど、そうなの?
下請けに発注するのが仕事だと思ってるからな
574 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/04/30(月) 00:08:07.32 ID:iehV2r/T
言われた事、やってればいいんだよ!
ご安全に♪
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
まだ桑田谷いるのか。いいかげんにしろ。鹿島はふくいちに全社員投入したら
どうだ。もう永久に帰村できないのもいるんだぞ。東電は国有化されてただ働き
がいやでどんどんやめて韓国国有企業へ年俸5000万。
578 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/02(水) 12:33:00.69 ID:ODekm9MG
ところで、ニューヨークの100階建 日本(スーゼネ)も入ってるの?
ティッシュマンだよ
580 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/04(金) 16:44:57.15 ID:T2stxJoU
中野の現場内で障害事件おきたて本当ですか?
581 :
ギンポ:2012/05/04(金) 19:26:09.61 ID:???
?
どんな?
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
>>578 4兆円企業のベクテルが居るから
鹿島じゃ取れん
585 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/05(土) 01:27:58.81 ID:prD4o1A1
貿易センタービルの設計は日本人でしたが、今回は?
鹿島HPからなぜ福島原発が削除されてるのか、総会で追及してほしい。
簡単に吹っ飛んだからじゃね?
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
589 :
KOUKI:2012/05/06(日) 08:59:12.48 ID:1boqwRRI
中野の現場内で障害事件おきたて本当ですか?
590 :
KOUKI:2012/05/06(日) 09:01:00.91 ID:1boqwRRI
中野の現場内で障害事件おきたて本当ですか?
?????宮城でも下請に暴力をふるった 機械安全担当者いたね 下請おかげでつぶれて
その社員は日本放送協会の解体の現場にいるみたいだけど
591 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/06(日) 09:33:46.08 ID:KJYGSrFD
倉敷の海底トンネル事故はどーなったんだ
5人も死んでるんだぞ。
592 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/06(日) 17:24:31.46 ID:Bpy+LLxf
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
593 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/06(日) 18:38:03.83 ID:xH7Ja1Z5
受付嬢、旦那いるのに不倫嬢
594 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/06(日) 22:37:25.05 ID:qFJm1Any
関西役員秘書も不倫嬢。
595 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/07(月) 00:27:31.35 ID:+so7BvBm
どいつも、こいつも
同じ書き込み繰り返し
話題性ないの〜
勉強ばかりしてきたから
よっぽど予習 復習が好きなんだな〜(笑)
596 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/07(月) 00:35:43.22 ID:SZLTn03K
>>595 ネタがないやつが書き込むより、
593、594の方が面白い。
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
6日の竜巻でサロマ湖の竜巻を思い出したよ。
鹿島道路にコネで入ったらどうなりますか?ちなみに普通の三流大学で、勉強なんてしてません
600 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/07(月) 19:04:40.87 ID:Y/yFdgkO
>>591 自然災害には対応できません
ごめんなさい
601 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/07(月) 19:15:41.55 ID:Y/yFdgkO
>>591 自然災害には対応できません
ごめんなさい
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
>>589 レジデンス棟で3対1でボコボコ。俺はオフィス棟しかやってないから詳しくは知らん。
607 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/08(火) 05:35:49.20 ID:3g3VzaZS
休み癖が抜けぬ!仕事したくね〜
609 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/08(火) 21:11:18.24 ID:OsVJrUiY
ふ〜ん。
受付嬢そうなんだ〜。
子供作らないのは男遊びしたいからか〜。
だんなも気の毒だな〜。
610 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/09(水) 15:18:42.27 ID:jEwN6sOt
東京駅は、何時終わるんだ〜!?
コネ入社って確実なんですかん
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
613 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/10(木) 12:42:00.22 ID:hlhq51aD
結局桑田の判決ってどうなったの?
結審した?
614 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/10(木) 20:40:08.53 ID:5QZ457s4
石○工○キム○
マジで基地外?
子供かわいそう
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
616 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/11(金) 10:11:08.07 ID:5Kaml0CM
もう、桑田君のコピペ削除書き込み禁止依頼申し上げます。管理さん宜しく!
はじめまして。鹿島の現場で事務をやっています。派遣です。
本当に毎日嫌で困っています。
同じ現場に奥様とうまくいってなくて、家に帰らない36歳の男性がいます。
その人のゴミを毎日朝一番に回収しています。(職場内のゴミ全部を大きな袋にいれ、集配場に出します)この何日間ですが、その人の机のよこのゴミが匂うのです。男性自身の匂いが・・家に帰らなくて注意しても会社に
寝泊りしていますから・・でも机でそういう行為をしますか?それより
その後始末をゴミ箱に捨てますか?
私がゴミ回収もボランティアですよ。普通にフルで仕事をしています。
なにしろ、私は妻でも母でも姉でもましては、恋人でもありません。
不潔で有名な人のなんで、そんなものを処分するのでしょうか?
それにだれもいなくなった部署でそういう事が出来るのですか?
上司には言いましたが、事が事だけに相手に言いづらいみたいで。
ゴミ回収をやめればいいのでしょうが、何も知らないトップのものに
なぜと思われてしまいますし・・そんなみんなに言う事ではですし・・
20代の派遣社員があきらめ、鼻をつまんで回収する事ですか?
匂いがするんです。確かに・・一度男性にかいでもらいましたが
そうだねと言っていたので間違いはないと・・・(私は結婚しています)
何か良い案を下さい。納得できないのです。
現場に来るのが嫌になります。
仮にそのクソ話が現実ならば、
その男がこのスレを見ている可能性は極めて高い。
恐らくその生臭いニオイもピンク板に立ち寄ったときのモノだろう。
つまり、マスカキ男の正体は妄想厨のお前という事で。
>>617 どうせコピペだろうと検索したらビンゴw
発言小町ってとこの書込みへ勝手に「鹿島」云々を追加した捏造もんだわな。
つまり
>>527と同じパターン。
どこぞの欲求不満婆のイタズラだよw
まあ婆じゃなくて爺の可能性もあるがなw
以前上司だったブサキモメタボオヤジなんか、女対象の掲示板を
お気に入りに登録してしよっちゅう覗いたり書込みしまくってたな、そういやw
そんなこと得意気に書き込まなくてもみんなわかってるよ^^
>>616 なんでそんなに桑田を嫌うの???
なんでそんなに昔の新聞記事のコピペごときにムキになるの?
桑田を隠したいの?
オレは桑田 好きだよ。
奴の社会復帰を待ってる。
楽しみじゃないか!
皆が憶えててくれるなんて。
まさにメモリアル野郎
ユンボ オコタ
あぼーん
626 :
嘉藤浄將 乃木内将軍の孫遠田静治(蓙甌惺貮=伊達政宗の孫)の孫:2012/05/13(日) 16:01:49.80 ID:eA3w4b1h
何時モコンテナダカラ亜細亜ニ脅迫デ有名人憂多乃鍜頭トノ結婚報道ヲサセタノモ飛行機デ中国ニ亡命スル為ノクーデター!?
華喃省山梺民ガ砂ノ器応用兵器作動中!?
偽ヒトラー芝ト笵襤ノ子供ト孫ト親族ガ神奈川県デ世界中ノ有名組織二脅迫文ヤ電話デ集メタ有名ナ人質監禁拘束籠城テロ活動中ノ戦犯組織ガ朝鮮総連一族
戦争兵器製造ノ挺陝製プログラミングデ
衛星カラノ位置情報デ地震モ噴火ノ土石流モ山火事モ津波モ落石モ車ヲ含メル全テノエンジントラブルノ墜落モ脱線モ内戦ヤ内紛モ病モ作ル
戦争用薬物ノ人肉カプセルノ製造シタ代々戦犯ノ犯人一族ハ偽情報デ゙薬物混入投与ト
リコールノ常習犯デ実行犯
自民党名等ノ偽ノ差シ入レニ薬物ヲ混入シタノモ枯葉剤ヲ考案シテバラ蒔イタ一族
生ノアカイヌヤサトウドリヤオタマジャクシガ好物ノカニバリズム
着物着用籠城サイバーテロデ銀行ノキエル預金犯デ増エルクレジット金利担当ノ主犯ノ夜子トハ札幌市北区屯田ノ斎藤直子ノ
別名ハ無運申子キモヲタデネカマデアル
元従軍慰安婦デ男九七歳デス
薬物デ成長ヲ止メタ中国華喃省ノ山ノ梺ノ小サナ家ニ居タ網ノ弟ダカラユダヤナ訳ガ無イ理由ハマイカイアミ似ノ幼少期ヲ観タ
>>626:意味不明。
皆に理解して貰いたければまともな日本語を書けよ!
それができなければ投稿するな。
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
桑田メモリアル
I掲載は何時?
630 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/14(月) 12:06:40.62 ID:zyeSlIWC
横浜支店のAにおれの女が自己破産させられた。
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
通気決算短信発表日の割には、静かね。この前の修正発表で全て見切れているからかしら?
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
50年前の高速道路を作り直す時期だ。高速無料化を言い出したぼんくら
民主には退場してもらおうかね。
636 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/16(水) 12:27:31.47 ID:2AVg7cCQ
>631
工事課長のA
637 :
sage:2012/05/16(水) 20:07:19.29 ID:ZaqMeofE
東京駅で作業着着た背の高いイケメン3人組を目撃しましたが鹿島の社員?
639 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/17(木) 00:18:14.38 ID:W8HrD7fz
晴海の処理、若手に押し付けられたか!?
東京駅と福井だったかな(トンネル)!?
どうなるのか…
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
まあ、いつか死ぬだろw
羽田の現場はどんな感じ?
643 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/20(日) 17:16:45.76 ID:PsQnKAG/
暇だ〜
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
>>642 PCヤードクローラ建てすぎって感じだなw
あんだけパーツあったら一回くらい落とすんじゃね
646 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/22(火) 18:38:53.96 ID:/wLVLKsL
入れ墨職人が居る鹿島w
鹿島じゃなくてもどこでもおんべ
648 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/22(火) 22:05:21.45 ID:Gylqr0yT
俺は、小指が無いがなにか?
ふん、墨壷で手が真っ黒なだけだろ。
小指がないのは下手の横好き労災。
お前らも作業員と変わらねーな。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
651 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/24(木) 12:16:05.20 ID:z5WkcKyh
新潟のトンネルで災害
ここ 大丈夫かぁ!
652 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 02:32:19.55 ID:pydPmsqG
大阪都島の山陽建設工業に比べりゃ鹿島なんてカワイイもんさ。大手だけあって常識もわきまえてるじゃん。山陽なんて常識のじょの字もねえぞ!
653 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 09:28:52.13 ID:nvEYX2Hw
鹿島あほ多い! 先日オレの彼女(お水)もレイプされそうやった
654 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 11:37:00.49 ID:o+BLHAB8
水商売、辞めさせ養ってやれよ!
それが出来ないなら そんな事言ってんじゃねぇよ。
貴様も、呑みに行けば多少のおさわりやってんだろ(笑)
655 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 13:00:04.06 ID:nvEYX2Hw
店でするならまだしも、帰り道待ち伏せして、キスや胸もみまくり、抵抗しても2時間近くも
するか?こんなんおさわりちがうやろ!
656 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 16:10:38.38 ID:o+BLHAB8
訴えれば良いじゃん!
そもそも、大切な彼女を水商売で働かせている貴様も悪い。
彼女に借金有って仕方なく水商売やってるなら払ってやれ!
そんな器も無いのか!
657 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 16:42:14.30 ID:nvEYX2Hw
一応警察には、相談して鹿島の社内にも調整させたけど!
強要と強制わいせつに当てはまるらしい、けどことを大きくしたらそいつにも家族いるやろし、
思って、反省してほしいけどな・・・・
水商売してたら何されてもかまんの?
職業差別?
ねえ? 課長さん?
658 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 17:26:44.15 ID:o+BLHAB8
アホやな〜
何、綺麗事ぬかしてん
職業差別なんて一言も言ってない!
そんな理屈ばかりぬかしてるから出世も出来ないんだよ(笑)
せいぜい、キバリや!
659 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 17:31:02.62 ID:nvEYX2Hw
出世?したくねーーー!くそ鹿島の課長が!飲み屋で白紙の領収書集めてショボイで!
あんたの家も判ったし、せいぜいびびっとけ!口口課長さん
660 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/25(金) 21:24:18.43 ID:o+BLHAB8
その、くそ鹿島から仕事貰って 飯くうとるのやろ!
貴様は、くそ以下やな(笑)
ちなみに俺は課長やないし(爆)
ご観覧の皆さん、楽しんで頂けたかな!?
桑田のコピペよりましでしょう(笑)
桑田君!自身の書き込みして周りの評価…etc
探るのやめろ!(怒)
小学校の頃「超高層のあけぼの」という映画を全校生徒で見た記憶がある
鹿島建設が手がけた霞ヶ関ビルの建設をつづった映画だったとおもわれ
そのせいかなんとはなく鹿島が一番の名門であるようなイメージはあろうか
大学別採用実績内訳
<鹿島 185名>
1.東京大学15名 2.日本大学14名 3.早稲田大学11名 4.東京工業大学8名 5.東京理科大学7名
6.中央大学 芝浦工業大学6名 8.京都大学 関西大学5名
10.首都大学東京 神戸大学 明治大学 大阪工業大学4名
東大早稲田派閥であろう鹿島だが
さいきん日本大学からの採用も増えているようにおもわれ
日本大学法学部本館耐震補強工事が現在鹿島で施工中のようだ
お茶の水再開発工事も行われるとしたら鹿島じゃないかな
その見返りかもしれんな
663 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/26(土) 00:42:36.16 ID:Sp8E/cya
飲み屋で白紙の領収書てことは関西支店だろう
関西支店の事務課長はやりたい放題
日本大学お茶の水スクエア主婦の友跡地再開発工事は鹿島で決まり、との前評判であるが、これには前哨戦と誰かの策略がある。
日本大学生産工学部校舎建築工事の時、大学側見積もりが、3億4,000万円で入札を行った。
日大が発注したのが大林、清水、竹中、他1社だった。
ところが各社が独自に試算したら、どう考えても5億近くかかる工事だということで、4社が入札を拒否。
結局大赤字を覚悟で大成が取ったそうだ。
何故大成が取らざるを得なかったかと言うと日大生産工学部は日大理工学部の弟分という立場の為、日大理工学部一本で食ってきた大成の恩返し工事となった。
本来、主婦の友跡地は大林が取ると言われていた。
ところが、大学方針の入札に参加拒否した、という理由で大林以下4社は外れ、代わって鹿島、西松、間、飛島を使うことにした。
この中でスーパーゼネコンは鹿島だけである。
ライバルのスーパーゼネコンは前哨戦で潰してしまった。
鹿島に取らせる為、1年も前から誰かの知恵で工作した、としか思えないような見事な策謀である。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
666 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/27(日) 08:53:55.27 ID:dLHnrR1P
業界No.1は、やっぱり鹿島だな!
>>666 なら福島原子炉を廃炉にしてみせてよ。
全原発廃炉の手本になるように、燃料棒は太平洋に沈めてゴジラの誕生だ。
>>664 そんな額、騒ぐ問題じゃない。はした金だな。
だれかの口利きや思惑を問題にしたいならかわいいもんだ。
669 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/30(水) 09:32:45.02 ID:tHzSwkvF
鹿島 和歌山 樋口 ボケ!レイプまがいしてんじゃねえ!
断られて、懲りずに誘うのじゃねえ!
670 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/30(水) 15:34:52.79 ID:HzdAPJHK
お!ついに名指しだな(笑)
もっと、さらしてまえ!
671 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 07:59:51.20 ID:stscU4zH
鹿島 樋口勘違い男! ふられてるのに気付けばか!
672 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 18:11:00.60 ID:stscU4zH
最近大きい職員いないよな〜
懐大きい人
673 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 18:11:39.42 ID:stscU4zH
日本大学お茶の水スクエア主婦の友跡地再開発工事は鹿島で決まり、との前評判であるが、これには前哨戦と誰かの策略がある。
日本大学生産工学部校舎建築工事の時、大学側見積もりが、3億4,000万円で入札を行った。
日大が発注したのが大林、清水、竹中、他1社だった。
ところが各社が独自に試算したら、どう考えても5億近くかかる工事だということで、4社が入札を拒否。
結局大赤字を覚悟で大成が取ったそうだ。
何故大成が取らざるを得なかったかと言うと日大生産工学部は日大理工学部の弟分という立場の為、日大理工学部一本で食ってきた大成の恩返し工事となった。
本来、主婦の友跡地は大林が取ると言われていた。
ところが、大学方針の入札に参加拒否した、という理由で大林以下4社は外れ、代わって鹿島、西松、間、飛島を使うことにした。
この中でスーパーゼネコンは鹿島だけである。
ライバルのスーパーゼネコンは前哨戦で潰してしまった。
鹿島に取らせる為、1年も前から誰かの知恵で工作した、としか思えないような見事な策謀である。
674 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 18:11:58.23 ID:stscU4zH
日本大学お茶の水スクエア主婦の友跡地再開発工事は鹿島で決まり、との前評判であるが、これには前哨戦と誰かの策略がある。
日本大学生産工学部校舎建築工事の時、大学側見積もりが、3億4,000万円で入札を行った。
日大が発注したのが大林、清水、竹中、他1社だった。
ところが各社が独自に試算したら、どう考えても5億近くかかる工事だということで、4社が入札を拒否。
結局大赤字を覚悟で大成が取ったそうだ。
何故大成が取らざるを得なかったかと言うと日大生産工学部は日大理工学部の弟分という立場の為、日大理工学部一本で食ってきた大成の恩返し工事となった。
本来、主婦の友跡地は大林が取ると言われていた。
ところが、大学方針の入札に参加拒否した、という理由で大林以下4社は外れ、代わって鹿島、西松、間、飛島を使うことにした。
この中でスーパーゼネコンは鹿島だけである。
ライバルのスーパーゼネコンは前哨戦で潰してしまった。
鹿島に取らせる為、1年も前から誰かの知恵で工作した、としか思えないような見事な策謀である。
675 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 18:13:31.79 ID:stscU4zH
スーパーゼネコンとは、流石やねーーーーー!
676 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 18:16:18.57 ID:stscU4zH
鹿島で今一番大きい現場はどこ?
規模と請負金額教えて?
677 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 19:08:31.01 ID:stscU4zH
海底トンネル現場で落盤・浸水、作業員5人不明
読売新聞 2月7日(火)13時48分配信
7日午後0時35分頃、岡山県倉敷市の石油元売り最大手「JX日鉱日石エネルギー」水島製油所で、
海底にトンネルを掘削中、坑内が浸水した。県警や同社などによると、現場では工事を下請けする
弘新建設(愛知県知多市)と弘栄建技(東京都台東区)の6人が作業中で、うち1人が脱出したが、
5人の行方がわからなくなっている。県警の水難救助隊が、水没した坑内を捜索したが濁った水やがれきで
視界が悪く、この日は1時間余りで打ち切った。
JXによると、掘削中の海底トンネルはB工場(旧ジャパンエナジー)と水島港を挟んで対岸の
A工場(旧新日本石油)をつなぐルートで、坑内に石油製品を運ぶパイプラインを通すため2010年に着工、
13年完成予定。A、B両工場で立て坑を掘り終え、さらに海底を通る約790メートルの横坑をシールド工法で掘り進めている途中だった。
678 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 19:08:58.58 ID:stscU4zH
海底トンネル現場で落盤・浸水、作業員5人不明
読売新聞 2月7日(火)13時48分配信
7日午後0時35分頃、岡山県倉敷市の石油元売り最大手「JX日鉱日石エネルギー」水島製油所で、
海底にトンネルを掘削中、坑内が浸水した。県警や同社などによると、現場では工事を下請けする
弘新建設(愛知県知多市)と弘栄建技(東京都台東区)の6人が作業中で、うち1人が脱出したが、
5人の行方がわからなくなっている。県警の水難救助隊が、水没した坑内を捜索したが濁った水やがれきで
視界が悪く、この日は1時間余りで打ち切った。
JXによると、掘削中の海底トンネルはB工場(旧ジャパンエナジー)と水島港を挟んで対岸の
A工場(旧新日本石油)をつなぐルートで、坑内に石油製品を運ぶパイプラインを通すため2010年に着工、
13年完成予定。A、B両工場で立て坑を掘り終え、さらに海底を通る約790メートルの横坑をシールド工法で掘り進めている途中だった。
679 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 19:10:23.19 ID:stscU4zH
海底トンネル現場で落盤・浸水、作業員5人不明
読売新聞 2月7日(火)13時48分配信
7日午後0時35分頃、岡山県倉敷市の石油元売り最大手「JX日鉱日石エネルギー」水島製油所で、
海底にトンネルを掘削中、坑内が浸水した。県警や同社などによると、現場では工事を下請けする
弘新建設(愛知県知多市)と弘栄建技(東京都台東区)の6人が作業中で、うち1人が脱出したが、
5人の行方がわからなくなっている。県警の水難救助隊が、水没した坑内を捜索したが濁った水やがれきで
視界が悪く、この日は1時間余りで打ち切った。
JXによると、掘削中の海底トンネルはB工場(旧ジャパンエナジー)と水島港を挟んで対岸の
A工場(旧新日本石油)をつなぐルートで、坑内に石油製品を運ぶパイプラインを通すため2010年に着工、
13年完成予定。A、B両工場で立て坑を掘り終え、さらに海底を通る約790メートルの横坑をシールド工法で掘り進めている途中だった
これどうなったの?その後は?
680 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 19:13:05.93 ID:stscU4zH
はじめまして。鹿島の現場で事務をやっています。派遣です。
本当に毎日嫌で困っています。
同じ現場に奥様とうまくいってなくて、家に帰らない36歳の男性がいます。
その人のゴミを毎日朝一番に回収しています。(職場内のゴミ全部を大きな袋にいれ、集配場に出します)この何日間ですが、その人の机のよこのゴミが匂うのです。男性自身の匂いが・・家に帰らなくて注意しても会社に
寝泊りしていますから・・でも机でそういう行為をしますか?それより
その後始末をゴミ箱に捨てますか?
私がゴミ回収もボランティアですよ。普通にフルで仕事をしています。
なにしろ、私は妻でも母でも姉でもましては、恋人でもありません。
不潔で有名な人のなんで、そんなものを処分するのでしょうか?
それにだれもいなくなった部署でそういう事が出来るのですか?
上司には言いましたが、事が事だけに相手に言いづらいみたいで。
ゴミ回収をやめればいいのでしょうが、何も知らないトップのものに
なぜと思われてしまいますし・・そんなみんなに言う事ではですし・・
20代の派遣社員があきらめ、鼻をつまんで回収する事ですか?
匂いがするんです。確かに・・一度男性にかいでもらいましたが
そうだねと言っていたので間違いはないと・・・(私は結婚しています)
何か良い案を下さい。納得できないのです。
現場に来るのが嫌になります
681 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 19:13:25.78 ID:stscU4zH
はじめまして。鹿島の現場で事務をやっています。派遣です。
本当に毎日嫌で困っています。
同じ現場に奥様とうまくいってなくて、家に帰らない36歳の男性がいます。
その人のゴミを毎日朝一番に回収しています。(職場内のゴミ全部を大きな袋にいれ、集配場に出します)この何日間ですが、その人の机のよこのゴミが匂うのです。男性自身の匂いが・・家に帰らなくて注意しても会社に
寝泊りしていますから・・でも机でそういう行為をしますか?それより
その後始末をゴミ箱に捨てますか?
私がゴミ回収もボランティアですよ。普通にフルで仕事をしています。
なにしろ、私は妻でも母でも姉でもましては、恋人でもありません。
不潔で有名な人のなんで、そんなものを処分するのでしょうか?
それにだれもいなくなった部署でそういう事が出来るのですか?
上司には言いましたが、事が事だけに相手に言いづらいみたいで。
ゴミ回収をやめればいいのでしょうが、何も知らないトップのものに
なぜと思われてしまいますし・・そんなみんなに言う事ではですし・・
20代の派遣社員があきらめ、鼻をつまんで回収する事ですか?
匂いがするんです。確かに・・一度男性にかいでもらいましたが
そうだねと言っていたので間違いはないと・・・(私は結婚しています)
何か良い案を下さい。納得できないのです。
現場に来るのが嫌になります
682 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 19:20:53.80 ID:Dk6iqfHD
683 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/05/31(木) 19:54:58.89 ID:d+v/UVsx
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
685 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/01(金) 04:21:06.75 ID:lIV6iFq5
貴様も氏ねや!
何度も、しつこいんじゃ!
ボケ!カスが!
>>676 いまだにアルジェリアなんじゃないの?決算報告でも読めばわかるよ。
687 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/01(金) 08:38:33.74 ID:OiT1pA9p
688 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/01(金) 12:08:05.95 ID:6ZcyBHZz
689 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/01(金) 18:44:55.70 ID:QJ5xf2z6
www
690 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/02(土) 19:25:26.78 ID:/wQWxHO7
変なスレだw
691 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/03(日) 07:27:25.44 ID:WX/lqeGY
削除されないね。
>>685 オマエが氏ねや!
オレは桑田を尊敬しとるんじゃ!
ボケ!カスが!
693 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/03(日) 18:36:50.22 ID:+0A2+ouz
樋口さんは良い人だよ。
694 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/04(月) 00:53:49.80 ID:Zo74UJqg
負け犬が!
きゃんきゃん、うざいんじゃ!
695 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/04(月) 08:16:24.93 ID:8V0UhJJg
>>488 削除ガイドラインをよくお読みください
http://info.2ch.net/guide/adv.html#saku_guide その上で、重要削除対象(赤い*印の付いている項目)であれば
削除整理板ではなく、削除要請板での依頼となります
また、削除理由は削除ガイドラインから引用されるのが良いです
削除対象はレス番を厳密に指定されたほうがよいです(>670は微妙かも)
個人の所属、名前であっても、削除理由によっては削除されない
場合もありますので、ご自分で判断された上で依頼/要請をお願いします
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
697 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/05(火) 02:54:59.79 ID:2LesKRIS
このタボが!
698 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/05(火) 08:28:48.00 ID:st4D3QO3
699 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/06(水) 01:31:59.75 ID:feS3Jl18
バカのひとつ覚え。
キリ番げっと。
桑田希望。
701 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/08(金) 03:25:31.44 ID:ickzXNUZ
よ!釣りし、ご苦労さんだね(笑)
702 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/08(金) 12:33:30.27 ID:S6YQJ54d
鹿島のある社員は会社の自慢ばかりしやがって最低だよ「ウチは大きい会社だよ」ってか
そんなの誰でも知っとるわい ボケッ! それよりアルジェリアの大損どうするんじゃい
サブに赤字かぶせんなよ
アルジェいつまでやってるの?
704 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/09(土) 04:46:55.07 ID:Alu+P5rq
え?
ちゃんと契約書にしないからこうなる
世界に出ても日本と同じ感覚でいけると思ってる馬鹿
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
707 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/10(日) 06:07:18.31 ID:Y+7lgza0
何故、利益出ない現場請け負う!!
バカみたいな金額で働くのはうんざり!
職人やってて日当15000円!
組常用2万円だってよ!
馬鹿馬鹿しくてスーゼネでは仕事やってらんね!
手間安く良い職人集まらない!
いい加減な連中しか集まらない!(仕上がりめちゃくちゃ)
技術も品質もあったもんじゃない!
何でもかんでも安くしたいなら下請け外国人に投げれば良いじゃん!
残業、徹夜当たり前で
自分いじめるのやめた!
なんの職種か知らんが15は良い単価の部類入るよ
下を見たらキリがないが7千円以下〜だから
震災以来ドカタの値段あがってるしなあ
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
712 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/12(火) 22:46:45.89 ID:AcDxpovf
ていうかさぁ、今年だけで岡山でかなり下請け殺してるのに
岡山県内の大型物件は鹿島ばっかじゃんよ。
大学といい病院といいマンションまでも。
頼むから岡山みたいな地方で仕事しないでよ。
発注側も死亡災害起こしまくりのとこ使うなよ。
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
死んでもらっちゃあ困るんですよね〜^^;
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
頼むから桑田忘れて
717 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/14(木) 05:31:11.25 ID:CDNRLdE3
相手するな〜!
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
724 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/20(水) 16:22:29.17 ID:5U7yEtM5
こちら、閉鎖します。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
726 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/23(土) 12:23:10.31 ID:gVUTHEMV
727 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/23(土) 22:51:50.16 ID:Z4nqHOHq
またあの女が支店に来るんだって。
不倫の水の。
次はどの男が餌食になるのか。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
729 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/25(月) 20:16:37.29 ID:5CsvIVMy
桑田て?
730 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/26(火) 22:05:08.79 ID:ttrNey2k
閉鎖します
731 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/27(水) 07:50:20.28 ID:kaCIK2Uq
甲南大学ラクビー部
副キャプテン松本賢太さんがバイト先の寺院で下半身を露出して
お札を販売してその画像を自分でネットに投稿していた事件。松本さんは、任意で事情徴収、現場検証され書類送検され、
罰金を受けることになるそうです。同じく甲南元ラクビー部で現サノフィ社員の松田塁児さんも
バイト先寺院の参拝者の幼女の前で下半身を露出した写真がネットに流出した。松田さんは時効で送検されませんでした。
松田塁児さんのこの画像から、この事件は起きて、松本賢太さんの捏造でっち上げ発言で拡大した。
甲南大学ラグビー部の伝統行事だとかたる。
桑っちが逮捕された時はビビったw
中学生の頃はバスケ部のキャプテンで女子からモテモテやった
734 :
時効:2012/06/28(木) 20:52:13.49 ID:???
読売のナベツネ会長が「原監督の女性スキャンダルは時効」と言っていた。
桑田のことも、そろそろ時効だ。
罪は既に償った。
ここら辺でやめてやれ。
やられた女性も、もう忘れているんじゃないか?
わざわざ思い出させるのも酷と言うもんだ。
関西のゼネコン業界は、厳しい。プレッシャーは半端ない。仕事のストレスを現場外で発散しているのは、桑田だけじゃない。
多かれ少なかれ似たようなことは、大手ゼネコン社員ならみんなやっている。
バレた桑田は運が悪かっただけ。
Oバヤシなら社員を大事にしてくれるから、晒し者にすることなどあり得ない。
鹿島は冷たいな。
738 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/06/30(土) 20:54:24.74 ID:4PcR7Hcr
>>734 > 読売のナベツネ会長が「原監督の女性スキャンダルは時効」と言っていた。
ナベツネが言ったから何なの?
アイツ、嘘つきじゃん。
> 桑田のことも、そろそろ時効だ。
どうして?
時効って、一定期間逃げ通せたらなるもんでしょ。
桑田って、刑務所にいるんだよ。
> 罪は既に償った。
桑田は出所してないでしょ。
出所できた時に、罪を償ったって言えるんじゃないの?
> ここら辺でやめてやれ。
なんでやねん。
社員に地獄の恥ずかしさを与えた桑田は、
鹿島の永遠のヒーローだ!!!!!
頭洗わずにそのままヘアトニック付け足すなよ爺ども
激臭ーんだよ
742 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/01(日) 14:40:59.94 ID:ddxkg7K0
俺の上司は香水くせー
桑田、マンセー!!!
745 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/04(水) 20:28:35.69 ID:cSuyUWeN
日本じゃ土地が無いから
そろそろ中国進出かな!?
桑田、マンセー!!!
747 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/06(金) 03:02:52.31 ID:xfctogpG
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
■鹿島、ビル施工ミス 鉄骨傾いたまま建設 大阪■
大手ゼネコンの鹿島(東京)が大阪市内で21階建てのビルを建設した際、
鉄骨1本が横に6〜7センチ傾いたのに、
現場の工事事務所長がそのままビルを完成させていたことが鹿島への取材で分かった。
同社は安全面に問題はないと説明している。
大阪市は11月、建築基準法に基づき、安全性を確認するよう指導した。
鹿島によると、2007から08年にかけてJR大阪駅近くの大阪市北区内で工事した際、
地下1階から3階までわたす十数メートルの鉄骨のうち1本が、測量ミスのため傾いた。
鹿島社員の工事事務所長はミスに気づいたが、工事を続行。
3階より上につないだ別の鉄骨を逆方向に傾けて補正したという。
設計会社に提出した資料には、設計図通りに完成したと記載していた。
これらの事実関係は鹿島本社や関西支店には報告されなかったが、
その後、内部告発とみられる情報がインターネット上に流れ、
鹿島は今年10月に調査を開始し、大阪市に報告した。
市から指導を受けた鹿島は、第三者の検査機関に安全性の確認を依頼し、
「構造的に問題ない」との結論を受けたという。
工事事務所長は同社に「工事をやり直せば工期に間に合わないと思った」と話しているという。
鹿島本社の広報担当者は「施工ミスをして申し訳ない。工事事務所長を処分し、
各支店が現場を監督する体制を強化する」と説明している。
市建築指導部は「鉄骨の傾きがわかった段階で安全性を確認すべきであり、問題だ」と指摘している。
(朝日新聞 2010年12月16日4時1分)
●21階建てビル、鉄骨1本ズレたまま完工●
大手ゼネコン鹿島(東京都港区)が建設したJR大阪駅近くの21階建てビルについて、
鉄骨1本が設計図と比べて約7センチズレていたことを施工中に同社の現場責任者らが把握しながら、
そのまま工事を進め、今年3月に完工させていたことがわかった。
ビルの安全性には問題ないという。
同社関係者によると、このビルは今年3月に完工。
その後、インターネット上に鉄骨の問題を指摘する書き込みがあり、同社が調べたところ、
3階部分の鉄骨が水平方向に約7センチズレていたことが判明。
施工中の計測ミスによって生じたもので、現場の建築事務所長らが当時確認していたが、
工事は続行された。
建築事務所長らはズレについて会社に報告していなかったという。
(読売新聞 2010年12月16日00時57分)
753 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/10(火) 10:18:03.59 ID:zm8xzUel
そんな古い話し今更なに?
解決済みだし!
もっと、新しい話題にしてくれない!(笑)
理科大とかさ〜
桑田は懲役80年でどうだ。
>>753 古い?
いや、鹿島の体質をよく表した素敵な話題だと思うぞ。
756 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/13(金) 11:50:00.86 ID:Xz7N/ExK
その後、海底トンネルの件はどうなったんですか
不祥事のデパート。
758 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/13(金) 21:56:23.91 ID:G6iao4fs
岡山では2件の死亡事故があったな
水島での海底トンネル5人死亡事故
備前市のトンネル1人死亡事故
その後どうなったんだろうか?
JXは秋から(ry
760 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/14(土) 07:16:08.91 ID:akjyWBWI
安全のさいとうちゃん 発見!!!!!! 森の都でも大きなホテルの解体
現場で活躍中 相変わらず業者ににらみを 利かせ 夕方は東北で有数の
飲み屋街に業者とくりだすみたいだね 某公共放送新築を狙っている この会社は
こんな 社員しかいません 古い体質の会社
761 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/14(土) 19:58:34.99 ID:AZUbHrxx
何処も、一緒!
鹿島の桑田と鴻池の古舘
凄い性豪なのはどっちか?
>>761 鹿島がそうだからと言って、
他所もそうだとは限らない。
764 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/15(日) 22:50:33.34 ID:5d+HAjAS
高給取なんだからさー・・・。
ビンボーくさい事してんなよ。
にゃー
>>763 その通り。
出て来ない分だけは、他所の方がマシなんだよ。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
桑田は逮捕→監獄で反省中。
古舘は逮捕されたが、主張が認められて無罪放免。
鹿島より鴻池の方が法務部がしっかり社員の面倒を見てくれるんだな。
769 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/18(水) 19:32:59.54 ID:z/gBwp8z
鹿島は下請け業者のことなんも考えてないんだな。鹿島にめちゃくちゃにされててうち間違いなく潰れるから潰れたら真剣に10階の窓から飛ぼうと思う
770 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/18(水) 21:39:55.01 ID:RD+LWqrH
769>やめとき!
死ぬ勇気あるなら そのエネルギー次の仕事にまわせ!
俺も会社飛んでズタズタになったが
生きて居れば平凡な生活の幸せきっと訪れるから!
771 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/18(水) 22:26:53.64 ID:z/gBwp8z
>>770 どんだけ鹿島にいじめられても頑張ってきたよ。裏でお金渡してる会社に対しては工期も激甘、人工の相談にも乗って優雅に仕事。うちみたいな小さい会社は裏でそういうこと出来ないけど8人という少ない人数で頑張ってきた。無理な残業してでも工程もちゃんと守ってきた。
けど、特定されるの嫌だから詳しくは言わないがお金のことでトラブルになった。うちは絶対に非はない。完全に所長のポケットに入れるお金の為に多額のカツアゲされてる感じ。
お前らは負けんなよ
772 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/18(水) 22:30:12.58 ID:z/gBwp8z
こういうとこ普段は全然見ないが、情けないけど最後にメッセージ残したくて書かせてもらった。同じような会社無くなって欲しい気持ちもあるから。
俺って弱いよな。けど、一生懸命頑張ってこれたからよかった。
もう一度言う。みんなは負けんなよ!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
鹿島にイジメられた?
鹿島は神。
嫌ならやめれば?
代わりはいくらでもいる。
775 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/19(木) 21:04:57.56 ID:P2l9o9mb
天誅
このスレって荒れてんのに社員らしき書き込みが一切ないよな
オレは社員なんだが・・・
↑
清水のか?w
なんでAutoCAD使わせてくれねーんだよ。
なんだよあのクソにも劣るCADソフトは!!
上海で鹿島の連中接待した。あいつ等に遠慮は無いのか?
えらい金かかって伝票切るの大変だった。
782 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/23(月) 22:15:42.22 ID:psZC2Ugu
ビンボー育ち、丸出しですよね。
783 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/23(月) 22:18:00.65 ID:psZC2Ugu
育った過程(プロセス)に色々ありまして
今は恥じる事無くたかってます。
オレは社員なんだが・・・
↑
大林のか?w
787 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/07/24(火) 10:41:18.70 ID:kTOi6ZTi
海底トンネル死亡事故どーなったんだよ!
早く賠償しろよタコ!
次はどこの現場で下請け殺すんだ?!
オレは社員なんだが・・・
↑
大成のか?w
好きな人が鹿島にいます
オレは社員なんだが・・・
あなたー
↑
竹中のか?w
たかり癖の人多い。無駄金です。
残業すごいんでしょ?
なーんでそんなにたかるのか〜♪接待たかり
鹿島の桑田と鴻池の古舘
日本一の性豪はどっちか?
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
キリ番get!
もし原発廃炉決定だと半永久的に廃炉ビズネスだね。
今、鹿島の下請けで某所ガスパイプライン導管工事をやってるんだが、
正直、鹿島ってこんなレベル低かったのか?w
田舎の建設会社さんの方が、ずーっと良心的でまともと思ったわw
鹿島以外のスーパーゼネコンの下でも仕事して来たが、はっきり言って
どれだけ持ち上げても下の下w
やっぱり所長以下、使えない職員が原因なのかねー?w
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
鹿島は本来土木会社だから建築はテキトーなんだよw
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
>>805 うぜええんだよボンクラ
ケツの穴に鉄筋ブチこんでやろうかハゲ
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
ゼネコン志望なんですが、893との折衝は事務系の仕事ですよね?
現場だろうがjk
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
鹿島さんの橋梁部隊tってなんだこんなに酷いの・・・
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
815 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/08/11(土) 03:58:00.46 ID:NJ2YcXfB
鹿島って時期によるけど朝方まで仕事したりしてる
消費税増税分がゼネコンに回ることは避けてもらいたい。
談合、接待漬け、たかり癖のゼネコンが工事費釣り上げてる。
税金の無駄。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
818 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/08/11(土) 16:47:00.63 ID:EFF5GiDf
鹿島建設の株価、いよいよ来週あたり、大成建設に逆転されますね。
リストラの影響?
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
820 :
御安全:2012/08/13(月) 06:23:20.61 ID:IxeoYqIJ
仙台のホテル解体現場で けが人 この前は アスベストで騒がれたね
安全の斉藤君 めげないで 頑張れ!
゛分町゛の住人より
821 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/08/14(火) 20:41:12.27 ID:ZHkR9WJ7
ちがうよ。
823 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/08/15(水) 07:57:37.00 ID:rToI9H3Z
824 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/08/16(木) 09:33:13.53 ID:tFO6AfvY
青海、ヤバくなってる
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
セミってなんの為に生きてるん?
>826 お前は何のために生きとるん?
828 :
826:2012/08/16(木) 22:44:15.03 ID:???
ボクですか?
ボクはネットでエロペグをダウソしてオナヌぶっこくために生きてますです、ハイな
829 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/08/18(土) 09:35:00.41 ID:FDMtQJqL
友達の主婦がセフレを募集してます。
誰かいい人いませんか?
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
今冷静になって考えてみるとここってまともに進んだ現場無いんじゃ
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
837 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/08/30(木) 20:27:11.79 ID:DYk3bcTa
スーゼネは倒産することはまずないだろうな!
F1では漏水がひどいらしいが。。。。。
どこへ>>海 汚染
やはり原発は大失敗だった。
新潟は津波対策の堤防に700億円も無駄になりそうだ。
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
842 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/03(月) 19:42:26.56 ID:TQc5A/t+
843 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/03(月) 21:42:34.94 ID:Bnahh5aD
トイレでチンポをシコシコしごいて精子を出すのは犯罪なんですか?
それとも個人の自由なんですか?
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
いろいろ問題を起こす鹿島は解体するしかないかもなあ。
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
849 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/07(金) 13:52:47.06 ID:3UHT14cN
コピペの繰り返しで何したい?
暑さでやられたか!?(笑)
お前さんも、相当しつこいな!!
お前みたいなヤツも予備軍だ!
桑田、負けるな!!!!!
一部の例外を除きここの60前後の爺達ってほんとロクなのいないよな
>>851 ここだけではありません。数が多いので目立つだけだ。
ルーピーすっから管がその代表 つぎのカス集団が40前後のあほ世代。
60歳代より、ゆとりが使えない
休みばっかり。
854 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/11(火) 20:22:22.44 ID:d4A37NBW
あの女性は26歳で入社したらしいが
ということは+4の大年増
土木うんぬん以前にすごいな
会話がかみ合わない話が通じないとよく言わてれるだろおまえ
>>854 何が土木うんぬんだ
誰にも通じん独り言はチラシの裏にでも書いてろ
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
中曽根と鹿島の癒着はいつからだ。
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
>>859 政治家とゼネコンはいつも癒着してるだろ。
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
863 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/20(木) 09:48:14.77 ID:+NnfXp7j
鹿島の現場で解体中に会社の人間に暴行されたのですが労災使えますか?
k察池よw
865 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/21(金) 20:59:36.62 ID:CR2Z6Quh
近々、職長の体制が変わるらしいが…
どうなることやら(汗)
そんなシステム組んだら
誰も職長いなくなる!
866 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/22(土) 07:03:21.83 ID:dehH1DTD
高圧的で陰湿な人が多いですね
867 :
瓦礫も:2012/09/22(土) 07:35:32.17 ID:4LmdSToO
石巻の瓦礫の金額が400億も減りましたね
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
870 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/24(月) 23:43:54.69 ID:kUwUFqqB
ところで仙台で有名なあの人はどうなった?
871 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/25(火) 12:52:59.49 ID:x4LcHbxC
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
872 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/09/25(火) 20:31:51.49 ID:VSKdaBlF
今日の現場創価だったぞ
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
大間再開でよかったすね。完成まで大地震なければよいがね。
878 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/02(火) 21:46:26.00 ID:hIOSCBI/
土木のYまだMり穴兄弟増やしすぎ
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
>>878 K應の男キープしつつ同期にコナかけまくってんだろ懲りないな山田
おまえは同期の女なのか?
882 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/06(土) 22:02:01.33 ID:8smv4Ez0
鹿島グループの派遣社員Sは何時も下請け業者にたかり生計を立てているらしい、ゴルフ三昧で食事代、飲み代、休憩時間のコーヒー代
下請け業者に賄賂まで要求していると言う噂。スーパーゼネコン鹿島の恥さらしである。万が一鹿島社員に昇進する様な事があれば鹿島建設はもう終わりですね!
>>882 ゼネコンの体質は昔のまま。今後も改善しないだろう。
884 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/07(日) 20:53:42.88 ID:05IK53mX
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
887 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/11(木) 20:06:17.73 ID:930d7WSj
ぞろ目、Get
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
もう桑田話はいいかげんにやめよう。
891 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/17(水) 18:53:10.54 ID:KrqvIcQQ
ムダ、ムダ!こいつ 日本語読めない 空気読めない
アホやから!
892 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/18(木) 07:19:20.25 ID:wCO6bSOx
天下の鹿島
オレは、もっと桑田話が聞きたい。
894 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/18(木) 11:25:08.27 ID:3PLnjKaw
↑コピペしてる張本人!
>>893
いつも同じものをコピーしてのせているので,厭になる。まったく能が無い。
新しいネタでも流すんだったら許せるけれど。
>>894 まつりにしたい奴の
よくあるパターン。
>>895 オマエ、馬鹿?
刑務所に入ってる奴の新しいネタって、
どうやって入手すんの?
>>896 おまえは,本当に馬鹿だな。だから,いつまでたってもうだつが上がらない
だんよ。
この掲示板の“新聞記事”や“死ね”のコピー以外は,みんな新しいこと
なんだよ!
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
>>898〜908
がんばれよ。
あと92個で1000に達するからね。
ついでに92個をコピーで埋め尽くせ!
>>897
オマエ、舐められてんじゃねーか?
911 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/21(日) 13:32:34.45 ID:yCC6kAWS
↑もう、構うな!
いじって欲しいからやってんだよ!
こんな馬鹿は放置に限る。
桑田本人だろ!
反応を楽しんでいるんだよ!
桑田は刑務所の中だよ。
913 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/21(日) 21:42:12.42 ID:5olF62mT
こいつ中で猛者どもに イジメ倒されるだろな
自業自得。
914 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/21(日) 21:48:24.15 ID:KRlDrtNW
寺沢工務店 山口班
ここの親方は大した人やで。
大阪近郊の監督連中なら知ってると思うけど。
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
916 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/23(火) 00:53:48.38 ID:2yHWhZ9J
>>914 そいつ何したんや?
大工か? 聞いた事あるけど、会社名
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
関東でまた死んだって聞いたけど、今年度何人目?
919 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/10/29(月) 22:02:01.97 ID:1AnsVyQN
精神的に殺されてる人は何人もいるんでしょうけどね
復興全然進まない。>>僻地だから>>復興させる必要は??
あと2,3年で記憶からなくなる=巨大地震
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
925 :
使えない:2012/11/05(月) 08:18:08.01 ID:???
NSジャパーン
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
928 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/11/09(金) 18:06:26.27 ID:HC8hBpXY
久びりに来たらまだこんな感じだったのか
池沼一人が粘着w
930 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/11/10(土) 11:15:43.97 ID:2n8xKlTg
東京支店の話が聞きたい
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
933 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/11/11(日) 15:17:13.87 ID:GlfoJfRb
根性が入ってることだけは認める。
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
939 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/11/22(木) 09:20:09.29 ID:kQkDSIzo
その男、刑務所から出所してきたあと、再犯の可能性もあるわけだから再犯防止する策を考えるべき
性犯罪は心の病気
性犯罪は鹿島の風土
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
942 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/11/28(水) 01:00:01.91 ID:PQ/jOahj
俺の働いている製薬会社、鹿島建設が建てたんだけど
コンクリートに缶コーヒーの缶が埋まってまっせ〜〜
クソ鹿島
ちゃんと仕事しろ
金がもうかればそれでOKか?
そりゃそうだな
943 :
黒岩工業:2012/11/28(水) 21:50:17.73 ID:15cbrS2i
使ってるのが黒岩工業だがら
まっすぐな物もまがってますよー
原田ショチョー・
猪木に似てますね・・・
944 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/11/29(木) 14:06:42.59 ID:v4G/DhVi
西武ドームは夏はムシ風呂冬は冷蔵庫
これじゃ優勝出来んがな 何とかせいよ
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
鹿島って社内風土はどうなんですか?
体育会系?セクハラ当たり前の世界?
サイトでは女性が活躍しているみたいなページもあったので
それなりに若い総合職の女性もいると思いますが・・・
コピペじゃなくて真面目に教えてください。
948 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/06(木) 21:02:05.73 ID:VkGtuNvL
死亡事故はスルーかよ
949 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/06(木) 21:27:29.30 ID:3g8enh6p
東北支店は震災復興に浮かれすぎ・・業者にたかる 建築現場の準社員と契約派遣社員
定年延長の所長連中は 毎晩国分町で飲んだくれ だから鹿島は嫌われるんだよ
950 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/07(金) 07:23:08.51 ID:MyHSokFs
俺の働いている製薬会社、鹿島建設が建てたんだけど
コンクリートに缶コーヒーの缶が埋まってまっせ〜・・・・・・宮城の工場・・・もしかしてトーア栄養????
その担当者は 確か 今新しい現場 コーク?
コーラ製造の現場にいるみたい
あと一廻りやってくれよ。
.
952 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/09(日) 11:03:41.16 ID:/75qJGHI
国交省は、紙の一級建築士免許証をさっさと無効化して、カード型免許証への移行を早急に義務化しろ
また、一級建築士を名乗る場合は、登録番号を明示することも義務化しろ
簡単に偽造ができて、その真贋調査等は60年以上も全くされてこなかった一級建築士の紙免許証
このせいで、巷の一級建築士を称する者の2〜3割は詐称一級建築士と言われている
積水、住友林業、日建設計、大成建設、、等々、ごく一部の爺さん詐称者の摘発ゴッコで逃げれると思うな
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
@■連続婦女暴行か、鹿島社員逮捕=22件で指紋一致−類似70件追及・大阪府警■
マンションの女性の部屋に押し入り、暴行して現金を奪ったとして、大阪府警捜査1課などは19日、
強盗強姦の疑いで同府箕面市桜ケ丘、ゼネコン大手「鹿島」大阪営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)を
逮捕した。同容疑者は「全く身に覚えがありません」と否認しているという。
大阪市内では2001年から、1人暮らしの女性を狙った似た手口の婦女暴行事件が計72件発生している。
うち22件の現場に残されていた指紋が同容疑者のものと一致したといい、同課はこれらについても
同容疑者を追及する。
(時事通信 2004/06/19 )
コンクリに缶埋めて証拠を残すのはDQN。
俺なら砂糖タップリの甘〜い缶コーヒーを打設中のコンクリにおごってやる。
A◆大阪の連続強姦犯、「100件以上やった」◆
大阪市内を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強姦と強盗容疑で逮捕された
大手ゼネコン「鹿島」の営業所課長代理、桑田秀延容疑者(36)が大阪府警捜査1課の
調べに「ほかにも100件以上やった」と犯行を認める供述をしていることが21日、分かった。
同課は自宅や勤務先を家宅捜索し、裏付けを進める。
調べでは、01年5月以降、淀川区や北区など大阪市北部を中心にマンションの1人暮らし
の女性が襲われる事件が連続して発生。暴力団組員や覚せい剤中毒者を装って部屋に
押し入る手口が似ていることから捜査1課は、70件以上が桑田容疑者の犯行とみて調べていた。
桑田容疑者は今年3月、同市北区のマンションで女性(21)に乱暴したとして19日に
逮捕された。当初「身に覚えがない」と否認していたが、22件の事件現場に残された指紋が
同容疑者のものと一致した。
(共同通信 2004/6/21/13:03)
B▼強姦鹿島社員、SM嗜好が首を絞め…防犯カメラの映像を周辺“クラブ”に配布▼
強姦(ごうかん)と強盗の疑いで大阪府警捜査1課に逮捕されたスーパーゼネコン「鹿島」大阪営業所課長代理、
桑田秀延容疑者(36)。逮捕のきっかけとなったのは自らのSM趣味だった。
家賃約4万円の3LDKの社宅で、妻子と3人暮らしだった桑田容疑者。1級建築施工管理技士の資格を持ち、
主に京阪神のオフィスビルや学校などの建築現場で監督を務めていた。
鹿島広報担当者は「勤務態度はまじめで、業務上で問題行動はなかった」とショックを隠せない。
しかし、桑田容疑者には「SMレイプ魔」という、もうひとつの顔があった。
「若い女性ばかり狙い、衣類で手足を緊縛し、自由を奪ったうえで犯行におよんでいた。
中には4時間もかけて異物を挿入するなど、SM嗜好の強い手口があった」(捜査関係者)
平成13年から3年間にわたって犯行を繰り返しながらも、逮捕を免れていた桑田容疑者だが、
府警が被害女性のマンションの防犯カメラに写った男の映像を、被害が30件と最多発していた淀川区内の
SMクラブに配布したことから、捜査が動いた。
同区内のあるSMクラブの従業員は「今月上旬に刑事が2人来て、『この男が来たら、通報してほしい』と、
カラーコピーの手配写真を置いていきました。同業者に聞くと、周辺のあらゆるSMクラブを回っていたようです」
と説明する。
そして18日夜、桑田容疑者が、同区内のSMクラブに来店。写真を見ていた店員が通報し、駆け付けた捜査員に
逮捕された。文字通り、自身の異常極まるSM嗜好が身の破滅につながった。
(ZAKZAK 2004/06/22)
只今、陸汁と子会社
灰パーツでは
是正韓国全国キャンペーン実施中です
C●襲った女性100人以上、強姦容疑の男が犯行をメモ●
大阪市北区のマンションで女性に乱暴し、現金を奪ったとして、大阪府警が強姦(ごうかん)などの容疑で
逮捕した元大手建設会社社員、桑田秀延容疑者(36)が、逮捕の際、女性約100人の住所や職業などを
メモしたノートを持っていたことが9日、わかった。
桑田容疑者はこれまでに「100人以上の女性を襲った」と自供、ノートに犯行を記録していたという。
これまでの調べによると、桑田容疑者は一人暮らしの女性を狙ってマンションを下見し、
かぎをかけ忘れた部屋の玄関やベランダから侵入していたという。
「仕事でストレスがたまっていた。押し入って女性を脅し、職業などを聞き出した」と供述している。
府警は近く、別の強盗強姦容疑で再逮捕する。
(読売新聞 2004/7/10/03:12)
D▲大阪連続婦女暴行、鹿島元社員…起訴事実認める▲
大阪市内のマンションに住む女性を狙った連続強盗婦女暴行事件で、強盗婦女暴行などの罪に問われた
大手ゼネコン・鹿島の元課長代理、桑田秀延被告(36)の初公判が6日、大阪地裁(中川博之裁判長)
であった。同被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、桑田被告が平成12年にレンタルルームで女性に暴行を働き、それから暴行を
繰り返すようになったと指摘。さらに、若い一人暮らしの女性を狙って、オートロックのきれいな
マンションを探すなど計画的な犯行だったことを明らかにした。
(ZAKZAK 2004/09/06)
961 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/19(水) 13:44:50.91 ID:EIaxjJ4m
パワハラ犯罪にたいする刑事罰(※コピペ歓迎です。)
人事原則
1 現行法では、社員が仕事を怠けたり、目標を達成できなくても解雇をしたり叱責することは違法です。叱責受けた場合は下記のように労働関係法ではなく刑法で告訴できます。どんな駄目社員、嘘つき社員、怠け者も定年まで解雇できないのが正社員制度なのです。
2 パワハラは社風にあわない社員、成績の振るわない社員を自主退職に追い込む言わば人事的措置として用いられることが多い。
人事部・ホットライン・御用組合へ直訴
メリット: 一時的緩和や人事異動
デメリット: 役員への情報筒抜け、危険分子の烙印(情報漏洩者はホットライン直訴者に多いのは人事部の常識と考えてください)、パワハラ放置で自主退職に追い込まれる
民事訴訟
メリット: 損害賠償(ただし裁判費用を差し引くと割に合わないケースが多いです。)
デメリット: 解雇措置、民事不介入で刑事事案化を阻止、長期の係争、パワハラ上司の継続雇用
刑事告訴
メリット: パワハラ上司の解雇および多額の和解金(上司の年収の半額または全額以上は抑えてください)、継続雇用
デメリット: 昇格・昇級の阻止、人事異動(出世コースから外れることは覚悟してください)
※刑事告訴は会社に通知せずに、犯罪者個人に伝えましょう。会社側が知らない状態か知らない体裁を保っている方が都合がよいです。
★刑法230条1項 名誉毀損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)
★刑法204条 傷害罪(10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)※うつ病も適用可。
★刑法222条 脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
★刑法223条 強要罪(3年以下の懲役)
★刑法233条,234条 威力業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
962 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/19(水) 16:28:06.10 ID:EIaxjJ4m
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴
↓
起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 検察事務官 刑務所送り
↓
違法派遣・偽装請負・多重派遣事件の公判 → 業者刑務所送り
注意:告訴が受理されない理由
●3年間の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
労働基準監督所の監督範囲は刑事罰を定義している職業安定法は含みません。注意してください。
検察事務官、検察官、司法警察官などが満足な告訴状、疎明資料・証拠に
も関わらず刑事告訴を不受理とするなら刑法 第193条(公務員職権濫用)で
担当官を告訴すると伝え圧力をかけてください。
事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
E◆3年間で100件!SMレイプ魔の素顔とは…◆
◆元大手建設会社『鹿島』社員、SMレイプ呪縛人生…◆
過去3年間にわたり大阪市内のマンションで100件以上のSMレイプを繰り返し、
強盗強姦(ごうかん)などの罪に問われ、大阪地裁での初公判で起訴事実を認めた
元大手建設会社『鹿島』課長代理、桑田秀延被告(36)=写真。
大学時代にSM行為に目覚め、仕事の合間を縫い、暴力団員を装っては
「ハイヒールの女性」をターゲットに陵辱の限りを尽くしていた。
検察側の冒頭陳述などで明らかになったSMレイプ魔の素顔は−。
【大学時代からSM】
高校時代に初体験を済ますと、大学時代にSMプレーに興味を持ち、交際女性とも
プレーをするようになった。 建設会社に入社し、結婚後もレンタルルームに出入りし、
のぞき行為を繰り返すなどしていた。 平成13年3月ごろ、レンタルルームの業者を
装って隣部屋のカップルを襲い、男性が逃げ出すと女性をレイプ。
「かつてない快感」(本人)を覚え、次々と女性を襲うようになった。
【オートロック式マンション】
ターゲットは、若い女性の1人暮らしが多い「外観がきれいなオートロック式のマンション」。
今年3月15日に大阪市北区のマンションで事件を起こす前には前年の冬から下見を10回重ね、
防犯ビデオの有無などを確認していた。
昼休みにビル新築現場から抜け出すと、デジタルカメラ持参で女性=当時(21)=方を訪れ、
「下の階の者だが、風呂場の水が漏れている」などと言って部屋に侵入。
「静かにせい。10万円でお前をボコボコにするように頼まれたんや。 山口組って知っているか」
と足げにするなどしたうえでレイプした。口止めのための写真撮影を終えると、
別の建設現場の慰労会に出席していた。
【ハイヒールの女性】
今年5月5日の大阪市淀川区の事件では妻子の目を盗み、午前4時にマイカーで自宅を出た。
マンションに着くと、いったん最上階の11階まで上がり、ひと部屋ずつ無施錠の部屋がないか
確認して回り、下層階で一人暮らしの女性=当時(23)=の部屋を見つけた。
玄関をのぞくと、「ハイヒールがなく、好みの女ではない」と一度は素通り。
結局、他に無施錠の部屋は見つからず、舞い戻り犯行に及んでいた。
押収されたパソコンには、被害女性の写真が残されていたほか、犯行場所や女性の特徴を
ノートに記録していた。女性からは現金を奪い、隠し口座をつくり、入金。風俗店での遊興費、
カー用品の購入代などに充てていた。
【変態野郎】
初公判には、白色ポロシャツにベージュのズボン、サンダル履きで出廷した。
頭髪やひげには白いものが目立ち、起訴事実について「間違いありません」と答えた。
公判終了後、傍聴席の被害女性の関係者とみられる女性から「この変態野郎、死んじまえ!」
と罵声を浴びせられても顔を上げることはなかった。
(ZAKZAK 2004/09/11)
965 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/20(木) 01:40:39.35 ID:dbam74iX
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(特定労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
鹿島建設 社長
鹿島建設 担当・責任者・役員・取締役
鹿島建設 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり
谷○昭のパワハラは酷い。
下請けを恫喝して金をせびり毎日飲み歩いている。
谷○昭って部下から実務を学ぶために勉強会と称して
自分の部下だけでなく現場の人間まで召集して毎日飲み歩き
領収書をとりあげ会社に請求して自分の懐に入れている最低な奴だよ。
968 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/21(金) 00:54:03.66 ID:8JEikRHl
告訴の趣旨
被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
職務経歴書を提示した事前面接を実施 または 偽装請負 または 偽装出向
労働者派遣法第26条(契約の内容等)、職業安定法第44条(労働者供給)に違反
多重派遣・多重出向
労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
事前面接日時、場所、出席者、資料のコピー、音声記録
就業場所・就業期間・就業時間
指揮命令
指示を誰が行っているかの記録、音声記録
仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
業務で使用しているパソコンなどの所有者
契約書
雇用契約書など書面のコピー
刑事告訴ガイダンス
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって、判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても、受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき、検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら、同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければ、リークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかには、リークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。
F■再犯しない自信はない…元ゼネコン社員の強姦魔■
大阪市を中心に相次いだ連続女性暴行事件で、大阪府警捜査一課は31日までに、
新たに5件の強姦(ごうかん)容疑で、ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男(37)=計19件の
強盗強姦などで公判中=を追送検し、捜査を終えた。
男は調べに「今後(同様の犯罪を)しないと言い切る自信がない」と供述したという。
調べによると、桑田容疑者はこれまでに強盗強姦や強姦、強制わいせつなどを100件以上自供。
暴行や住居侵入などを含めると、女性への乱暴目的とみられる犯行は約130件に上る。
また女性宅などからの窃盗約40件も認めた。被害は現金やデジタルカメラなど計約840万円相当とみられる。
約4年前から、1人暮らしの女性が多いマンションを狙って犯行を繰り返し、場所や女性の特徴などをノートに
記録していたことも明らかになっている。
(ZAKZAK 2005/02/01)
970 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/22(土) 19:05:09.85 ID:jN716RhL
歌舞伎座、大炎上してるらしい!?鹿島でやらないで
良かったね。\(^^)/
信濃町の総会の現場、楽しそう!!行きたいな〜
歌舞伎座の大株主は清水
そもそも鹿島が取れるわけない
972 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/22(土) 19:45:26.46 ID:jngPRFg2
973 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/22(土) 19:45:59.52 ID:2AI8aE5V
刑事告訴ガイダンス
★告訴受理後の和解金は加害者の資産・収入に応じて変えてください。犯罪者の昨年の年収の半額程度×最大懲役年数が妥当です。
★パワハラの被害についての告訴は1侮辱罪2脅迫罪3強要罪4威力業務妨害罪5傷害罪の順序で行ってください。
警察・検察の協力を得られることや犯罪者の自宅・職場の強制捜査、留置所勾留などにより、より重い罪での立証が楽になります。
★刑事告訴の費用は本人が行えば原則無料です。郵便代などは別途かかりますが、大きな出費ではないでしょう。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。
むしろ和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる刑事裁判の事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取る限り合法です。※加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解契約(公正証書・即決和解)では告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約を違反した場合の損害賠償金は、最低5000万円〜にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを
地方裁判所に申し立ててください。弁護士代行は着手金が高くつきますので本人で行います。本人だけで行うのが不安な場合は司法書士、行政書士の書類作成支援サービス(5万円〜10万円)を使うと安く上がります。
★派遣会社や事業会社が同業者に貴方の情報をリークしたなら同業者(又は競合他社)に弱みを握られることになります。
余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。信頼のおける方にリークしても、その方の口が軽ければ、いずれリークした事実は分かります。
★リークの情報を得た事業者のなかにはリークの事実を貴方に教えてくれる方がいるかもしれません。その際は損害賠償金で得たお金の3割程度を謝礼金として渡してください。
谷○昭って部下から実務を学ぶために勉強会と称して
自分の部下だけでなく現場の人間まで召集して毎日飲み歩き
領収書をとりあげ会社に請求して自分の懐に入れている最低な奴だよ。
975 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/22(土) 23:08:46.26 ID:djTCKy0+
G◆「鬼畜にも劣る所業」と無期求刑…鹿島元社員の強姦魔◆
大阪市を中心に相次いだ連続強姦(ごうかん)事件で、強盗強姦罪などに問われた
ゼネコン大手「鹿島」の元社員の男 桑田秀延(37)の論告求刑公判が23日、
大阪地裁(川合昌幸裁判長)で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。
論告で検察側は「被害者の恐怖心をあおって屈辱を与えた非人間的な犯行で、
鬼畜にも劣る所業。自己のゆがんだ欲望を満足させるためという、被害者の人格を
一顧だにしない動機には強い怒りを禁じ得ない」と厳しく指摘。
被告が「150件以上繰り返した」と供述していることなどから「本件は
継続的犯行の一部にすぎず、常習性が顕著で矯正はもはや不可能だ」と述べた。
論告によると、被告は昨年5月、大阪市内のマンションに侵入し、20代の女性を
暴行して現金16万円を奪い、約1週間のけがを負わせるなど、2002年3月から
昨年6月にかけ、暴力団組員を装うなどして女性計24人を暴行、現金を奪うなどした。
(ZAKZAK 2005/06/23)
977 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/23(日) 11:41:13.77 ID:DwcuGTnQ
>>955 目立たない所にコーヒー缶などを埋めるのは現場DQN作業員の
たしなみなんですか? わざとやってるの?
978 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/23(日) 12:53:36.90 ID:U1hO9nvW
理科大、ヤマト大変らしいな!
979 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/23(日) 14:59:09.64 ID:e81N4iV6
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(特定労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に圧倒的有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
鹿島建設 社長
鹿島建設 担当・責任者・役員・取締役
鹿島建設 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり
980 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/23(日) 15:00:00.05 ID:e81N4iV6
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。ユーザー、元請の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜数億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については
200〜500万円程度でしょう。
C和解時の念書(同意書)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ念書に記入するよう
にしてください。賠償金額は和解金額の2倍程度に設定すると良いでしょう。犯罪者側も
和解金を払った事実と事案について第3者に通謀しないように求めてきますが、内容が社会通念に
著しく反するような性質でなければ応じましょう。和解金が支払われるということは
双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
谷○昭って部下から実務を学ぶために勉強会と称して
自分の部下だけでなく現場の人間まで召集して毎日飲み歩き
領収書をとりあげ会社に請求して自分の懐に入れている最低な奴だよ。
H●<連続婦女暴行>元ゼネコン社員に無期判決 大阪地裁●
多数の女性を乱暴し、現金を奪うなどしたとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手総合建設会社(ゼネコン)「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)に対し、
大阪地裁は5日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。
川合昌幸裁判長は「同種事犯の中でも突出して、他に類例を見出し難い悪質で重大な事件。
法が認める最も重い無期刑で処するほかはない」と述べた。
判決によると、桑田被告は02〜04年、大阪市内を中心にワンルームマンションなどの
若い女性宅に侵入。暴力団組員を装って「騒いだら殺すぞ」と脅すなどし、計24人に
性的暴行を加えて現金を奪うなどした。
検察側は論告で、起訴されなかったものを含めると、桑田被告は計150件以上の犯行を
認めていることを明らかにし、無期懲役を求刑していた。
川合裁判長は「被害女性は人格の尊厳をじゅうりんされ、心にぬぐい難い大きな傷を負い、
後遺症は深刻。被告にしゅん烈な処罰感情を抱くのは当然だ」と指摘した。【前田幹夫】
(毎日新聞 2005/09/05/19:22)
983 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/24(月) 02:16:23.42 ID:lJmY0pqB
かんから たのし
984 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/24(月) 07:36:44.74 ID:lJmY0pqB
理科大、ヤマト
I◆女性24人に暴行の男、求刑通り無期判決…大阪地裁◆
マンションに侵入して女性24人に暴行したなどとして、強盗強姦(ごうかん)などの罪に
問われた元大手建設会社「鹿島」社員、桑田秀延被告(37)の判決公判が5日、大阪地裁であった。
川合昌幸裁判長は「他に類を見いだし難い凶暴、悪質な犯行。被害者に癒やすことのできない
打撃を与えており、有期刑では罪を償えない」として、求刑通り、無期懲役を言い渡した。
判決によると、桑田被告は2002年3月から04年6月にかけて、大阪市内などの
マンションに侵入。女性24人を殴ったり、首を絞めたりして抵抗できないようにして暴行し、
さらに計約160万円を奪った。
川合裁判長は判決で、「起訴された24件のうち17件はわずか4か月間に繰り返しており、
凶悪な犯行は生活習慣のごとく行われていたと言っても過言ではない」などと述べた。
(2005年9月5日19時21分 読売新聞)
はい
.
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
.
.
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
.
谷○昭って部下から実務を学ぶために勉強会と称して
自分の部下だけでなく現場の人間まで召集して毎日飲み歩き
領収書をとりあげ会社に請求して自分の懐に入れている最低な奴だよ。
990 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/25(火) 15:20:17.55 ID:i2SqWIjg
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
991 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/26(水) 07:27:06.16 ID:Xz3pyS8c
ここも、話題無い バカのひとつ覚えみたいで
つまらない所!
谷○昭って部下から実務を学ぶために勉強会と称して
自分の部下だけでなく現場の人間まで召集して毎日飲み歩き
領収書をとりあげ会社に請求して自分の懐に入れている最低な奴だよ。
993 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/26(水) 15:36:18.10 ID:/1315XF+
誰か良い方法教えてください。
警察に行って話しても、現在の法律では手が出せない、自分の身は自分で守って、危険を察知したら身を隠せ
四回行っても駄目だ。最初の三回は話しも聞いてくれなかった。
内容は、二年前高尾の現場所長Sが現場内で女性社員を強姦させ、
麻薬を飲ませ接待売春を下請のKのNに四国香川でさせている。
Nは2011年末に、このことを知った東京のヤクザの殺人未遂で入院した。
現在、東京のヤクザから脅されている。もう支払ったかもしれない。
そして、私は、横浜のヤクザから脅されている。
994 :
(仮称)名無し邸新築工事:2012/12/26(水) 16:13:08.01 ID:1IPRblAL
※コピペ歓迎
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)とパワハラの告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉→示談外交渉について
@示談交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者の弁護士から打診
被害者の精神的痛みや社会的・経済的損失を訴え厳罰を求めるようにしてください。
弁護士の提案する示談金は相場が低い法廷相場で提案が来ますが全てはねつけ厳罰の適用を主張してください。
A示談外交渉 話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診
交渉は基本受身で、犯罪者を一切許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
@と違い法的にねじ伏せるのをあきらめ、起訴された時の経済的・社会的地位の損失を計りにかけた民事上の交渉に移ります。※被害者も有罪後の民事訴訟は放棄します。
B満足する和解案の提示
被害者の想定する、犯罪者の払える最大限の金額まで達したら、「そこまで反省するなら、許して告訴を取り下げ
てもよいです。入金が確認された後に取り下げます」といえばいいでしょう。
和解金の想定上限は犯罪者個人の年収の半分程度が良いでしょう。事業会社、請負会社の社長や、
下請でも創業者の場合の年収÷2は、数千万〜1億円、外注・人事担当役員、
外注担当の部長やマネージャーであれば500〜1000万円、営業個人については200〜500万円程度でしょう。
C和解時の同意書(公正証書、即決和解)
和解時には該当事案について犯罪者・被害者双方が秘守契約を結ぶことになるでしょう。
犯罪者側が被害者について誹謗中傷をしたり、被害者の個人情報、告訴事案について第3者
(他社)と通謀するような事態が発覚した場合の、賠償金をあらかじめ公正証書・即決和解で合意してください。
賠償金額は双方が違反を考えられないぐらい大きな金額(最低5000万円〜)に設定すると良いでしょう。
和解金が支払われるということは双方が「和解」することを指しますから、お互い後腐れないよう合意をする必要があります
.
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
.
.
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
.
.
レイプ鹿島社員、死ね!
レイプ鹿島社員、死ね!!
レイプ鹿島社員、死ね!!!
.
998 :
(仮称)名無し邸新築工事:
二回目の投稿です。
誰か良い方法教えてください。
警察に行って話しても、現在の法律では手が出せない、自分の身は自分で守って、
危険を察知したら身を隠 せ 四回行っても駄目だ。
最初の三回は話しも聞いてくれなかった。
内容は、二年前鹿島建設の高尾の所長Sが
現場内で女性社員を強姦させ、
麻薬を飲ませ
接待売春を
下請のKのNに四国香川でさせている。
Nは2011年末に、このことを知った東京のヤクザの殺人未遂で入院した。
現在、東京のヤクザから脅されている。もう支払ったかもしれない。
そして、私は、横浜のヤクザから脅されている。